Категория: Бланки/Образцы
Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на монтаж оборудования за 2015 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.
Новый образец 2016 годаДоговор подряда на монтаж оборудования
г. ______________________ "___" ___________ 200_ г.
(наименование населенного пункта)
__________________________________________________________________ в лице
(наименование юридического лица)
_____________________________________________, действующ____ на основании
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)
_____________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с одной
стороны, и _______________________________________________________ в лице
(наименование юридического лица)
______________________________________________, действующ___ на основании
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)
___________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)
следующего оборудования: ________________________________________________
по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.
(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1
Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик
за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и
оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику
по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения
для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения
2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи
выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,
указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,
указанного в п.4.1. Договора;
2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту
приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и
2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,
на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и
производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания
акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями
2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения
об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.
настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при
обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее
сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;
2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3
и 5 настоящего Договора;
2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами
подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы
для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,
предусмотренных настоящим Договором;
2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные
затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,
необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;
2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика
обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного
имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;
2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,
оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их
необходимости для выполнения работ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему
результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________
(сумма цифрами и прописью)
3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:
- первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в
п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется
(сумма цифрами и прописью)
не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
- оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,
(сумма цифрами и прописью)
вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.
3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику
путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо
путем внесения наличными в кассу Подрядчика.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим
Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта
приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа
5. Порядок приема и сдачи выполненных работ
5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и
Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с
приложением необходимой документации.
5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи
в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо
по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.
5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют
двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки
устранения недостатков выполненных работ.
6. Ответственность сторон
6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков
платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____
процентов от суммы долга за каждый день просрочки.
6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан
уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за
каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых
на себя обязательств и устранения нарушений.
6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет
ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по
настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и
другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую
сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств
по настоящему договору.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой
из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.
7. Прочие условия
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В
случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение
в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,
названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение
___________ дней письменно известить об этом другую сторону.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.
7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
приложение N 1 - Акт приема-передачи работ по подготовке помещения
для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
приложение N 2 - Акт приема-передачи выполненных работ;
приложение N 3 - технические условия для подготовки помещения к
8. Адреса и реквизиты сторон
Новости и аналитика Правовые консультации (практика) Бухгалтерский учет в бюджетной сфере В рамках заключенного договора учреждению оказываются услуги по установке программного обеспечения на оборудование заказчика для организации мониторинга транспортных средств, а также услуги по техническому обслуживанию телематических модулей (ГЛОНАСС). На какую статью (подстатью) КОСГУ могут быть отнесены расходы по данному договору?
В рамках заключенного договора учреждению оказываются услуги по установке программного обеспечения на оборудование заказчика для организации мониторинга транспортных средств, а также услуги по техническому обслуживанию телематических модулей (ГЛОНАСС).
Рассмотрев вопрос мы пришли к следующему выводу:
Оказанные учреждению услуги в рамках заключенного договора могут быть отнесены к следующим статьям (подстатьям) КОСГУ:
- подстатья 226 "Прочие работы, услуги" - в части оплаты услуг по установке программного обеспечения на оборудование заказчика для организации мониторинга транспортных средств;
- подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" - в части оплаты услуг по техническому обслуживанию телематических модулей (ГЛОНАСС).
В целях группировки операций, осуществляемых в секторе государственного управления, применяется Классификация операций сектора государственного управления (КОСГУ).
К правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2014 г. (на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг.), применяется перечень кодов, приведенный в Приложении N 4 к Указаниям, утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н (далее - Указания N 65н).
В соответствии с Указаниями N 65н отнесение расходов на тот или иной код бюджетной классификации должно осуществляться прежде всего исходя из экономического содержания фактов хозяйственной жизни (операций).
Положениями Указаний N 65н порядок отнесения на конкретные коды бюджетной классификации рассматриваемых расходов отдельно не определен.
При этом следует учитывать, что перечни операций, приведенные в рамках соответствующих статей (подстатей) в Указаниях N 65н, закрытыми не являются и не исключают возможности отражения иных аналогичных по экономическому содержанию операций.
Следует отметить, что стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
По нашему мнению, заключение учреждением одного смешанного договора, предусматривающего осуществление нескольких отличных по экономическому содержанию расходов, не может служить основанием для отражения всех этих расходов по какому-либо одному коду бюджетной классификации, если условия договора и предусмотренный порядок документального оформления расходов дают возможность однозначно отнести их на определенные статьи (подстатьи) КОСГУ.
Оборудование системы глобальной спутниковой навигации (ГЛОНАСС) при выполнении условий, перечисленных в п.п. 38, 39, 41, 99 "Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета. ", утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н), отражается в учете в качестве основных средств. А техническое обслуживание оборудования системы глобальной спутниковой навигации направлено на обеспечение качественного и бесперебойного функционирования системы навигации (поддержания пользовательских характеристик объекта).
В соответствии с положениями Указаний N 65н расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта) обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов осуществляются за счет с подстатьи 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ.
Соответственно, расходы в части оплаты услуг по техническому обслуживанию телематических модулей (ГЛОНАСС) могут быть осуществлены за счет подстатьи 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ. Обоснованность данного вывода подтверждается и содержанием разъяснений уполномоченных органов*(1).
Согласно положениям Указаний N 65н расходы на выполнение работ, оказание услуг, не отнесенных на подстатьи 221-225 КОСГУ, следует осуществлять за счет подстатьи 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ. За счет подстатьи 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ осуществляются также расходы на оплату:
- работ (услуг) по установке и приведению единых функционирующих систем в состояние, пригодное к эксплуатации;
- работ (услуг) в области информационных технологий;
- других аналогичных расходов.
Услуги по установке программного обеспечения на оборудование заказчика для организации мониторинга транспортных средств, в рамках заключенного договора, по сути, аналогичны всем вышеуказанным видам работ (услуг). Следовательно, и соответствующие расходы на их оплату обоснованно могут быть отнесены учреждением на подстатью 226 КОСГУ.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ответ прошел контроль качества
21 февраля 2014 г.
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
*(1) Информация Федерального казначейства от 5 июня 2013 г. "Ответы на вопросы, поступившие от территориальных органов Федерального казначейства к Видеоконференции (11 июня 2013 г.) (1-2 часть)".
Наименование, количество и цена обслуживания определяются в соответствии со спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, а АБОНЕНТ обязуется оплачивать абонентское техническое обслуживание в соответствии с условиями ст. 3 настоящего Договора.
Техническое обслуживание включает в себя:
1.1.1. Предоставление учетной записи Web-интерфейса мониторинга автотранспорта и ее администрирование – бесплатно.
1.1.2. Оплату GPRS трафика SIM-карт сотового оператора, установленных в навигационных контроллерах. Оплате подлежит входящий и исходящий траффик идущий только от навигационного контроллера для определения координат объекта обслуживания.
1.1.3. Обновление программного обеспечения навигационных терминалов.
1.1.4. Обучение и консультации по работе с системой мониторинга.
1.1.5. Выезд монтажной бригады после подачи заявки Заказчиком об отсутствии связи с навигационным оборудованием, установленным в автомобиле Заказчика, при условии наличия в месте эксплуатации автомобиля устойчивого сигнала сотовой связи, установленной в навигационном оборудовании.
1.3. Количество соединений в месяц к Web-интерфейсу мониторинга автотранспорта неограниченно.
Заключив договор с нашей компанией вы сможете установить ГЛОНАСС GPS оборудование на свои транспортные средства, а также получить гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Полный текст документа Вы можете прочитать, скачав документ:
2. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Контрактная цена в соответствии с протоколом согласования цены на выполнение работ по государственному контракту (Приложение N 3) установлена в сумме _________ (____________) рублей, в том числе на ____ год - ________ (____________) рублей. Срок выполнения опытно-конструкторской работы ______________ годы.
2.2. Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим государственным контрактом, - федеральный бюджет (раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 10 "Прикладные научные исследования в области национальной экономики", целевая статья 1003600, федеральная целевая программа "Глобальная Навигационная Система", подпрограмма 1003601 "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС", вид расходов 196 "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам", статья расходов 226 "Прочие услуги").
2.3. Расчеты за выполняемую по настоящему государственному контракту работу производятся между "Государственным заказчиком" и "Исполнителем" по выполненным и сданным этапам в размере их цены.
2.4. Аванс на выполнение работы (этапов работ) составляет до 30% от годовой стоимости работ. "Исполнитель" предоставляет "Государственному заказчику" финансовые гарантии на годовой аванс.
2.5. Оплата стоимости работ по НИР (ОКР) или отдельного этапа производится по окончании НИР (ОКР) или отдельного этапа на основании актов сдачи-приемки работ в течение 15 дней после их утверждения "Государственным заказчиком" за вычетом полученного аванса.
2.6. "Исполнитель" обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполняемой работы в разрезе этапов.
2.7. Финансирование государственного контракта за счет федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения "Государственному заказчику" бюджетных ассигнований или невыполнения "Исполнителем" своих обязательств по контракту, о чем "Государственный заказчик" уведомляет "Исполнителя".
3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
3.1. По окончании выполнения НИР (ОКР) и отдельных этапов НИР (ОКР) "Исполнитель" представляет "Государственному заказчику" акты сдачи-приемки работ и отчетные документы в соответствии с календарным планом.
3.2. Приемка ОКР и отдельных этапов НИР (ОКР) осуществляется в соответствии с ТЗ на НИР (ОКР) "_______________________".
3.3. "Государственный заказчик" в течение 10 календарных дней со дня получения отчетных документов обязано рассмотреть результаты работ по НИР (ОКР) и отдельных этапов НИР (ОКР) и направить "Исполнителю" утвержденные акты сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.
3.4. В случае мотивированного отказа "Государственного заказчика" в приемке ОКР (отдельных этапов ОКР) "Сторонами" составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. "Исполнитель" обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.
3.5. Материальные объекты, приобретенные и созданные в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту (договору), принадлежат Исполнителю и используются им для осуществления научно-технической деятельности, предусмотренной Уставом.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае полного или частичного невыполнения контракта одной из "Сторон" последняя обязана возместить другой "Стороне" причиненные в результате этого учитываемые убытки.
4.2. "Исполнитель" несет ответственность перед "Государственным заказчиком" за нарушение контракта, если не докажет, что нарушение произошло не по его вине (ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).
4.3. "Исполнитель" обязан возместить убытки, причиненные им "Государственному заказчику", в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки (реальный ущерб).
4.4. За нарушение установленного по настоящему контракту срока выполнения отдельных этапов, определенных календарным планом, "Исполнитель" уплачивает "Государственному заказчику" неустойку в размере 0,03% стоимости работ по настоящему государственному контракту за каждый день просрочки.
4.5. В случае непредставления до 15.12.20__ "Исполнителем" готовой работы в целом в соответствии с утвержденным ТЗ на НИР (ОКР) "____________" "Государственному заказчику", условия государственного контракта со стороны "Исполнителя" считаются невыполненными.
4.6. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, определяется действующим законодательством.
5. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
5.1. Права на результаты работы, не являющиеся объектами исключительных прав (отчетная, техническая, конструкторская, технологическая и иные виды документации), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
5.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности, на информацию, составляющую секреты производства (ноу-хау), в отношении которой может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные "Исполнителем" при выполнении настоящего государственного контракта (договора), принадлежат Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии.
5.3. О каждом созданном в процессе выполнения настоящего государственного контракта результате, способном к правовой охране в качестве изобретения, промышленного образца, полезной модели, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных (объекты исключительных прав), а также секрете производства (ноу-хау) "Исполнитель" в месячный срок в письменном виде уведомляет "Государственного заказчика" и представляет по нему обоснованные предложения об использовании и целесообразной форме правовой охраны.
"Государственный заказчик" в месячный срок после поступления такого уведомления сообщает "Исполнителю" свое решение о форме правовой охраны данного результата (патент или режим коммерческой тайны), а в трехмесячный срок - о порядке использования его при выполнении настоящего государственного контракта (договора) и о последующих юридически значимых действиях в отношении этого результата.
5.4. Если "Государственный заказчик" в течение шести месяцев с момента его уведомления в письменной форме "Исполнителем" о получении результата, способного к правовой охране в качестве объекта исключительного права, не подаст заявку на выдачу охранного документа, то "Исполнитель" имеет право за счет собственных средств получить охранный документ на свое имя.
5.5. Использование при выполнении настоящего государственного контракта результатов научно-технической деятельности, исключительные права на которые принадлежат "Исполнителю" или третьим лицам, осуществляется по согласованию с "Государственным заказчиком" при наличии обоснованных предложений "Исполнителя".
"Государственный заказчик" обеспечивает приобретение лицензий, предусматривая для этого необходимые средства при определении (изменении) цены настоящего государственного контракта.
5.6. "Исполнитель" гарантирует "Государственному заказчику", что полученные по настоящему государственному контракту результаты не нарушают исключительных прав третьих лиц на территории Российской Федерации.
В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по настоящему государственному контракту, "Исполнитель" обязан за свой счет приобрести лицензию или изменить результаты работ таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. "Исполнитель" обязан:
выполнить работу в соответствии с техническим заданием и передать "Государственному заказчику" ее результаты в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;
согласовать с "Государственным заказчиком" необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;
своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненной работе недостатки, которые могут повлечь отступления от технического задания;
незамедлительно информировать "Государственного заказчика" об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
гарантировать "Государственному заказчику" передачу полученных по настоящему государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц;
предоставлять "Государственному заказчику" информацию о ходе выполнения работ по формам и срокам, установленным "Государственным заказчиком".
6.2. "Государственный заказчик" обязан:
передавать "Исполнителю" связанную с выполнением работы информацию;
принять результаты выполненных работ и оплатить их.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
7.1. Обязательства по государственному контракту, в том числе и объемы финансирования на __________ годы определяются дополнительными соглашениями к настоящему государственному контракту с приложением протоколов соглашения о контрактной цене и структурой цены, являющихся с момента их подписания неотъемлемыми частями настоящего контракта.
7.2. В случае изменения размеров бюджетного финансирования общая сумма государственного контракта и договоров с соисполнителями подлежит уточнению.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ
8.1. Срок действия государственного контракта устанавливается с "__"___________ ____ г. по "__"__________ ____ г. в том числе ____ год "__" ___________ ____ г. по "__" __________ ____ г.
8.2. Настоящий государственный контракт может быть изменен или расторгнут по соглашению "Сторон" либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Изменения или дополнения, вносимые в настоящий государственный контракт, оформляются в письменной форме, подписываются обеими "Сторонами" и являются неотъемлемыми частями настоящего государственного контракта.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим государственным контрактом, "Стороны" руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего государственного контракта или в связи с ним, будут решаться "Сторонами" путем переговоров. В случае недостижения согласия споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке.
9.3. Настоящий государственный контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах: 1 - "Государственному заказчику" и 1 - "Исполнителю".
10. АДРЕСА СТОРОН
10.1. Адреса и расчетные счета "Сторон":
"Государственный заказчик": Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 119991, Москва В-49 ГСП-1, Ленинский проспект, д. 9.
10.2. К настоящему государственному контракту прилагаются:
Приложение 1. Техническое задание;
Приложение 2. Календарный план;
Приложение 3. Протокол согласования контрактной цены;
Приложение 4. Структуры цены с расшифровками всех затрат.
