Категория: Бланки/Образцы
Гр. паспорт: серия. №. выданный. проживающий по адресу. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному техническому заданию разработать дизайн-проект интерьера помещения ( ), общей площадью м. кв. находящегося по адресу: (далее по тексту – «Помещение»).
1.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, стоимость работ, график выполнения работ, являющиеся предметом настоящего договора, определены: техническим заданием на разработку дизайн-проекта помещения (Приложение №1 к настоящему договору), составом дизайн-проекта помещения (Приложение №2 к настоящему договору), стоимостью услуг по разработке дизайн-проекта помещения (Приложение №3 к настоящему договору), графиком выполнения работ (Приложение №4 к настоящему договору).
1.3. Работы, не учтенные в приложениях №1, 2, 3, 4, при возникновении необходимости выполняются на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору.
2. ХАРАКТЕР ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ РАБОТ2.1. В состав разрабатываемой Исполнителем в рамках настоящего Договору проектной документации включается эскизный проект Помещения и компоновочные планы.
2.2. Исполнитель выполняет работы поэтапно в соответствии с Приложением №4 к настоящему Договору:3.1. Качество выполняемых Исполнителем в рамках настоящего Договора работ должно соответствовать действующим СНиП.
3.2. В ходе выполнения работ Исполнитель обязан строго следовать указаниям Заказчика, приведенным в Техническом задании (Приложение №1).
4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ4.1. Заказчик предоставляет Исполнителю Техническое задание (Приложение №1), а также другую документацию, предусмотренную настоящим Договором и необходимую для выполнения обязательств Исполнителя, принятых им в рамках настоящего Договора.
4.2. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются из материалов Исполнителя.
4.3. Риск случайной гибели или порчи результата работ с момента подписания акта приемки-передачи работ несет принявшая Сторона.
4.4. Проведение встреч Исполнителя с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего Договора работ производится в рабочее время (с до часов). В случае необходимости проведения встреч в другое время Стороны согласуют его с учетом возможностей Исполнителя.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ5.1. Стоимость услуг Исполнителя по разработке дизайн-проекта интерьера Помещения Заказчика определена в размере рублей (Приложении №3) и является ценой Договора.
5.2. В цену Договора включено часов работы Исполнителя по подбору совместно с Заказчиком отделочных материалов, мебели и предметов интерьера в организациях торговли города. Время работы Исполнителя фиксируется Заказчиком в Ведомости учета встреч (Приложение №5). Время работы Исполнителя при самостоятельном выезде в торговые компании кратно минутам. Дополнительное время работы Исполнителя с Заказчиком продолжительностью свыше часов оплачивается по отдельному договору авторского надзора, заключаемому Сторонами.
5.3. Стоимость услуг Исполнителя по авторскому надзор не включена в цену настоящего Договора.
5.4. В случае изменения предусмотренных техническим заданием (Приложение №1) перечня и (или) объема работ, такое изменение должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему Договору. Перечень приложений к дополнительному соглашению определяется Сторонами исходя из изменения перечня и (или) объема работ.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ6.1.Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере % цены Договора, указанной в п.5 настоящего Договора в течение дня, следующего за днем подписания настоящего Договора.
6.2.Стоимость работ в соответствии с п.5 Договора за вычетом аванса, предусмотренного п.6.1 Договора оплачивается Заказчиком после выполнения Исполнителем работ в полном объеме и подписания Сторонами акта приемки-передачи работ по обоим этапам.
6.3.Перечисление аванса, предусмотренного п.6.1 Договора и окончательного расчета в соответствии с п.6.2 Договора осуществляется в порядке безналичных расчетов путем перечисления причитающихся денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.15 Договора.
6.4.Результаты работ передаются Заказчику в случае полной оплаты всех этапов работ в соответствие с условиями настоящего Договора.
7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ7.1. Исполнитель обязуется выполнить работу по первому этапу в течение рабочих дней, по второму этапу в течение рабочих дней в соответствии с графиком (Приложение №4).
7.2.Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не включаются в срок выполнения работ, определенный п.7.1 настоящего Договора.
7.3.После передачи результата работ Заказчику по обоим этапам настоящий Договор считается исполненным полностью.
7.4.Срок выполнения работ по первому этапу исчисляется со дня, следующего за днем выплаты Заказчиком аванса Исполнителю в соответствии с п.6 настоящего Договора. Срок выполнения работ по второму этапу исчисляется со дня, следующего за днем подписания акта приемки-передачи работ по первому этапу.
7.5. Технические решения, принятые Исполнителем при разработке дизайн-проекта интерьера помещения во исполнение технического задания (Приложение №1) и согласованные с Заказчиком, должны реализовываться в натуре, в соответствии с требованиями СНиП. Предлагаемые технические решения разрабатываются Исполнителем из расчета геометрически прямых в плоскостях стен Помещения. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие реализуемого проекта на практике из-за геометрической кривизны стен в Помещении.
8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ8.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется поэтапно, в объеме и в сроки определенные в Приложениях №1, 2, 3,4 к настоящему Договору.
8.2. Для передачи готовой проектной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании работ (этапа) за день до даты окончания работ. Уведомление Заказчика Исполнителем производится письменно, по телефону (факсу), электронной почте.
8.3. Заказчик обязан принять разработанную Исполнителем проектную документацию не позднее календарных дней после получения уведомления об окончании работ.
8.4. В сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику акт приемки-передачи выполненных работ (этапа) с приложением двух экземпляров проектной документации.
8.5. Заказчик обязан в течение календарных дней после получения от Исполнителя дизайн-проекта интерьера помещения или иных материалов, предусмотренных настоящим Договором, произвести проверку результатов и подписать акт приемки-передачи работ, либо дать мотивированный отказ от приемки.
8.6. По истечении календарных дней, определенных п.8.5 настоящего Договора для приемки выполненных работ, при отсутствии подписанного акта приемки-передачи работ и мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании односторонне оформленного Акта.
8.7. Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ9.1. Исполнитель обязан:
9.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в объеме и сроки, указанные в п.7 настоящего Договора, и сдать результат работ Заказчику.
9.1.2. В установленный договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн-проект помещения, разработанный в соответствии с Приложениями №1, 2, 3, 4 настоящего Договора.
9.1.2. Осуществлять взаимодействие с Заказчиком по осуществлению контроля качества работ и соблюдения его указаний.
9.1.3. Устранять недоделки в работах за свой счет, если они возникли по вине Исполнителя и зафиксированы двухсторонним актом или указаны в полученной от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего Договора. Двухсторонний акт оформляется сторонами в момент передачи результата работ.
9.1.4. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.
9.1.5. Не вносить без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.
9.2. Исполнитель имеет право:
9.2.1. Привлекать третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору.
9.2.2. Досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.
9.2.3. На фото- и видеосъемку реализованного интерьера Помещения без указания выходных данных Заказчика и с предварительного разрешения Заказчика.
9.2.4. На публикацию реализованного интерьера Помещения в специализированных печатных изданиях без указания адреса объекта и с предварительного разрешения Заказчика.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА10.1.1. Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию: план Помещения (выкопировку из строительного проекта, план БТИ и т.п.).
10.1.2. В течение трех дней со дня подписания настоящего Договора обеспечить доступ Исполнителя в Помещение для выполнения необходимых замеров. В ходе осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором, последующий доступ Исполнителя в Помещение осуществляется в согласованное Сторонами время.
10.1.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
10.1.4. Своевременно производить оплату всех работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
10.1.5. Своевременно принимать по акту и утверждать выполненные Исполнителем работы. На рассмотрение, корректировку и утверждение предоставляемых Исполнителем работ затрачивать не более рабочих дней со дня получения документации.
10.1.6. Визировать время работы Исполнителя с Заказчиком в Ведомости согласно Приложения №5 к Договору.
10.1.7.Утвердить уточненный компоновочный план помещений в течение календарных дней со дня его представления Исполнителем.
10.1.8.Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения. В случае если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему договору автоматически продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком.
10.1.9. Предупредить письменно (по факсу, электронной почте) Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более дней) отсутствии по адресу, указанному в настоящем договоре и назначить на время своего отсутствия лицо, уполномоченное (с правом подписи), представлять интересы Заказчика по настоящему Договору.
10.1.10. Не обнародовать в средствах массовой информации и не использовать разработанный Исполнителем дизайн-проект интерьера помещения в коммерческих целях без письменного согласия Исполнителя.
10.2.Заказчик имеет право:
10.2.1.Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль за качеством выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору и их соответствию своим пожеланиям.
10.2.3. Назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов по настоящему Договору.
11. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН11.1.В случае задержки производства работ по вине Заказчика, повлекшей за собой вынужденный простой производства работ и т.п. срок производства работ Исполнителем увеличивается на срок задержки.
11.2.Возмещение убытков из-за ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
11.3.В остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.
11.4.Все споры, возникающие при выполнении работ, связанных с настоящим Договором, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами.
11.5.В случае невозможности устранить разногласия путем переговоров споры подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения ответчика.
11.6. Исполнитель не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящиеся в Помещении, за исключением случаев, когда Исполнитель принял на себя такую ответственность, и Стороны составили Акт приема-передачи материальных ценностей с указанием их состояния и оценки, которую Стороны устанавливают по взаимному согласию.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА12.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
12.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно в письменной форме известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.
12.3. Расторжение договора допустимо в случае неоднократного грубого нарушения любой из сторон условий настоящего Договора. Факты нарушений должны быть оформлены надлежащим образом в виде претензий.
12.4. В случае уклонения Заказчика от приемки выполненных работ (в т.ч. безвестное отсутствие) в течение календарных дней со дня письменного уведомления Заказчика о готовности предмета Договора, заказным письмом по адресу, указанному в реквизитах Заказчика в договоре, обязанности Исполнителя по договору считаются исполненным в полном объеме, с надлежащим качеством.
13. ФОРС-МАЖОР13.1. Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т.п.
13.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения сторонами обязательств по Договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, если стороны не договорились об ином.
13.3. Освобождение какой-либо из сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.
13.4. Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более чем дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ14.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.
14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
14.3. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.
14.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.
14.5. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего Договора.
14.6. Исполнитель имеет право воспроизвести реализованный дизайн-проект интерьера помещения в форме фото-видео записи Помещения с сохранением конфиденциальности относительно информации о Заказчике и о точном расположении Помещения и использовать их по своему усмотрению.
14.7. Разрабатываемый дизайн-проект интерьера помещения, согласно ст.7 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», является объектом авторских прав и охраняется авторскими правами. Все права на разрабатываемый дизайн-проект интерьера помещения принадлежат Исполнителю.
14.8. Разработка специальной технической документации для производства работ в соответствии с разработанным дизайн-проектом интерьера помещения и получение всех необходимых согласований и разрешений в компетентных государственных органах и органах местного самоуправления необходимых для производства работ, осуществляется отдельно за счет средств Заказчика.
14.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:Заказчик Регистрация: Почтовый адрес: Паспорт серия: Номер: Выдан: Кем: Телефон:
Исполнитель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по разработке дизайн-проекта жилого помещения Заказчика, расположенного по адресу: ________________________, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Задание Заказчика является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N _____) и содержит пожелания Заказчика к дизайну жилого помещения, а также характеристики жилого помещения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.
1.3. Результатом работы по настоящему Договору являются:
а) файл в формате _______, подготовленный с помощью ___________ (указать название соответствующей компьютерной программы);
б) распечатка эскизов планировки жилого помещения Заказчика;
в) пояснительная записка к файлу и эскизам, включающая колористическое решение дизайн-проекта.
1.3.1. Понятия "дизайн-проект" и "результат работы" являются равнозначными.
1.4. Подготовленный в соответствии с условиями настоящего Договора дизайн-проект будет использоваться Заказчиком исключительно для целей изменения интерьера жилого помещения Заказчика.
1.4.1. Заказчик вправе передавать дизайн-проект только тем лицам и/или организациям, которые будут выполнять работы по непосредственному изменению дизайна жилого помещения Заказчика, в том числе руководить такими работами.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В течение __________ с момента получения от Заказчика задания приступить к выполнению работы.
2.1.2. Выполнить работу в соответствии с заданием Заказчика в срок __________ с момента ее начала.
2.1.3. Не позднее __________ с момента завершения работы уведомить об этом Заказчика, согласовать с ним дату приема-передачи результата работ и подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета и счета-фактуры.
2.1.4. В день, согласованный Сторонами, передать Заказчику результат работы и оригиналы документов, указанных в п. 2.1.3 настоящего Договора.
2.1.5. Не передавать результат работы третьим лицам без согласия Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. В течение __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Исполнителю задание Заказчика, а также сообщить следующие сведения, необходимые для корректного выполнения работы: __________________.
2.2.2. Оплатить работу Исполнителя согласно условиям настоящего Договора.
2.2.3. Использовать дизайн-проект исключительно для целей, предусмотренных п. 1.4 настоящего Договора.
2.2.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работы, принять дизайн-проект и документы, указанные в п. 2.1.3 настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ3.1. Стоимость работы по настоящему Договору составляет _____ (_______________) рублей.
3.2. Заказчик обязуется оплатить договорную стоимость работ в течение ________ банковских дней с момента получения от Исполнителя документов, перечисленных в п. 2.1.3 настоящего Договора.
3.2.1. В случае если какой-либо из указанных в п. 2.1.3 документов не будет представлен Заказчику, последний вправе отсрочить момент оплаты до представления ему полного пакета документов. По получении полного пакета документов Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя в договорный срок.
3.3. Порядок оплаты: Заказчик обязуется перечислить сумму, указанную в п. 3.1 настоящего Договора, платежным поручением на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ4.1. Уведомления считаются направленными надлежащим образом, если они посланы по факсу N ________ (факс Заказчика), N ________ (факс Исполнителя), по электронной почте __________ (Заказчик), __________ (Исполнитель) или доставлены курьером по адресам Сторон, указанным в разделе 7 настоящего Договора, с получением под расписку Сторонами или их представителями.
Уполномоченные представители Исполнителя: __________ (Ф.И.О. должность).
4.2. Изменения в дизайн-проект оформляются дополнительными соглашениями и оплачиваются Заказчиком на основании прайс-листа Исполнителя (Приложение N _____ к настоящему Договору).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1 - 2.1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере ____ руб. за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Исполнителем обязанности, предусмотренной п. 2.1.5 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения понесенных Заказчиком документально подтвержденных убытков.
5.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.2.1 и 2.2.4 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки, размер которой предусмотрен п. 5.1 настоящего Договора.
5.5. В случае нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. п. 1.4.1 и 2.2.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возмещения понесенных Исполнителем документально подтвержденных убытков.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему, а в части обязательств, предусмотренных п. п. 2.1.5, 1.4.1 и 2.2.3 настоящего Договора, - бессрочно.
6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2.1. Изменение условий Договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ8.1. Задание Заказчика (Приложение N _____).
8.2. Акт выполненных работ (Приложение N _____).
8.3. Прайс-лист Исполнителя (Приложение N _____).
1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок разработать произведение, соз-данное творческим трудом, и оформить проектно-техническую документацию на объект, расположенный по адресу:___________________________________________
1.2. Произведение, подлежащее оформлению (далее «Проект»), представляет собой рабочий проект существующий в виде эскизов и чертежей. Состав проекта – Приложение №1.
1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ2.1. Цена изготовления проекта помещения ______ рублей за 1 квадратный метр пола, что при площади помещения равной __________ кв.м. составляет _________ рублей. Если после обмера помещения, заявленная Заказчиком площадь помещения будет отличаться от площади, вычисленной после проведения Подрядчиком замеров, цена договора изменяется в большую или меньшую сторону, в зависимости от итогов замеров.
2.2. Условия и порядок внесения изменений в стоимость работ, связанных с изменениями их объемов и видов, установлены в п.8.1.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ: «____» ______________2010 года
Окончание работ: «____» ______________2010 года
3.2. Условия и порядок внесения изменений установлены в разделе 8 настоящего договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКАДля выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:
4.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.2. Оформить техническую документацию в соответствии с требованиями СНиП и других норм.
4.3. По требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ.
4.4. Исполнять полученные в ходе проектирования указания Заказчика, касающиеся предмета настоящего договора.
4.5. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ немедленно сообщать об этом Заказчику.
4.6. Производить дополнительные работы по заказу Заказчика, если у Подрядчика имеются технические и правовые возможности для производства таких работ.
4.7. Осуществлять выезды с Заказчиком по салонам и магазинам для подбора материалов и оборудования. Количество выездов установлено в Приложении №1. Выезд Подрядчика фиксируется в журнале учета выездов подписываемом сторонами.
В процессе выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право:
4.8. Отступать от указаний Заказчика, если выполнение таких указаний повлечет за собой нарушение действующих СНИП (иных нормативов) или повлияет на качество работ, о чем незамедлительно сообщает Заказчику.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКАДля реализации настоящего договора Заказчик обязуется:
5.1. Обеспечить работникам Подрядчика доступ на объект во время действия договора.
5.2. Производить по инициативе Подрядчика необходимые согласования дизайн - проекта.
5.3. Заказчик вправе вносить предложения относительно дизайнерских решений, как объекта в целом, так и его части. Заказчик обязан вносить такие предложения, если разработанные Подрядчиком дизайнерские решения объекта, по каким либо причинам не удовлетворяют Заказчика или же приостановить работы.
5.4. В случае если в ходе выполнения работ обнаружится невозможность дальнейшего их про-изводства, Заказчик обязан в течение трех дней после получения устного извещения Подрядчика об обстоятельствах препятствующих их выполнению, дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.
5.5. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 7 настоящего договора.
5.6. Оплачивать дополнительные работы, выполняемые Подрядчиком, в согласованные с последним сроки, одобренные им в письменной форме по объему и цене.
6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ6.1. Приемка выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки работ по каждому этапу, который подписывается обеими сторонами.
6.2. Заказчик в течение 3 дней со дня представления к приемке выполненного этапа работ, подписывает акт сдачи-приемки работы или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работы. Если Заказчик необоснованно отказывается или уклоняется от подписания акта сдачи-приемки, последний считается подписанным в день представления работ к приемке.
6.3. При мотивированном отказе Заказчик с участием Подрядчика составляет протокол с за-мечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
6.4. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик приостанавли-вает ее, ставит об этом в известность Заказчика в течение двух дней после приостановления рабо-ты. В этом случае стороны в двухдневный срок рассматривают вопрос о возможности продолже-ния работы и оформляют решение двусторонним документом.
7. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ7.1. В счет предусмотренных настоящим договором платежей и в обеспечение его исполнения Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% от стоимости работ.
7.2. Аванс вносится Заказчиком в кассу Подрядчика в день подписания настоящего договора.
7.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 5 дней после полного их завершения и подписания акта сдачи-приемки.
7.4. Расчет производится по договорной цене, установленной в разделе 2 настоящего договора и уточненной в дополнительных соглашениях с зачетом всех ранее произведенных по нему пла-тежей.
7.5. Форма оплаты – наличный расчет.
8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА8.1. Повышение договорной цены, вызванное дополнительными работами в результате изме-нения Заказчиком объемов работ (глубины проработки проекта), оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, становящимся с момента подписания неотъем-лемой частью настоящего договора.
8.2. Дата завершения работ сдвигается соразмерно сроку выполнения Заказчиком дополни-тельных согласований, дополнительных работ, доработки проекта по требованию Заказчика, а также в случае просрочек со стороны Заказчика по части принятия решений, на время просрочки.
8.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемле-мой частью настоящего договора.
8.4. Подрядчик имеет право на досрочное завершение работ.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН10.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, по вине Подрядчика, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы.
10.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Подрядчику, Заказчик выплачива-ет пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате, за каждый просроченный день, но не более 10% этой суммы.
11. АВТОРСКИЕ ПРАВА11.1. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на объекты авторского права, созданные Подрядчиком в результате работ по настоящему Договору, обладает Подрядчик.
11.2. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на результаты работ до подписания Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору обладает Подрядчик.
11.3. При передаче Заказчику результатов работ, Подрядчик передает Заказчику все имущественные права на результаты работ, в т.ч. бессрочное исключительное право использования предоставленных материалов и результатов работ в объеме полномочий, установленных ст.16 закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 г. № 5351-1. При этом Заказчик обязуется, чтобы в рекламных объявлениях, различных публикациях, фотографиях и в подобных материалах, подготавливаемых Заказчиком или третьим лицом по договору с Заказчиком в любых целях, должен быть указан Подрядчик.
11.4 Подрядчик может свободно использовать результат работ в своем портфолио, на Интернет сайте компании, в рекламных материалах, предварительно уведомив Заказчика.
12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР12.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ13.1. Любые спорные вопросы, разногласия или претензии, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникающие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
13.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешать возникший между сторонами спор в порядке, описанном в п.13.1 настоящего договора, то он разрешается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ14.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему документации отказаться от исполнения настоящего договора. В этом случае Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
14.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:14.3. В случае расторжения договора по п.14.2. Подрядчик возвращает внесенный аванс Заказчику за вычетом стоимости выполненных работ.
15. ПРИЛОЖЕНИЯПриложение №1 - состав проекта
Приложение №2 - акт сдачи-приемки.
Приложение №3 - лицензия
Приложение №1 к договору на разработку дизайн-проекта №___ от __ ______ 2009 г.
Состав проектаРабочий проект (полный дизайн-проект)
Консультации по выбору мебели, сантехники, напольных, настенных и потолочных покрытий в каждое помещение. Поездки по салонам и магазинам. Общее количество выездов в течение выполнения проекта не более десяти.
