Категория: Бланки/Образцы
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по пошиву школьной формы <1> и передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Качественные характеристики школьной формы, вид и количество изделий, пожелания Заказчика к дизайну школьной формы указаны в техническом задании Заказчика (Приложение N 1).
1.3. Для пошива школьной формы Подрядчик использует собственное оборудование, материалы, фурнитуру, энергию.
1.4. Заказчиком предоставляются следующие материалы: _________________________ (ткань, фурнитура) по акту приема-передачи материалов (Приложение N 2).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Не позднее _____ дней с момента получения от Заказчика задания на изготовление школьной формы подготовить эскизы школьной формы для девочек и мальчиков, а также направить такие эскизы на утверждение Заказчику. Утвержденный (подписанный) Заказчиком эскиз школьной формы становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Не позднее _____ дней с момента согласования Сторонами эскизов школьной формы представить Заказчику расчет требуемого количества материалов, необходимых для пошива школьной формы.
2.1.3. Не позднее _____ дней с момента получения от Заказчика материалов, указанных в п. 1.3 настоящего Договора, приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _____ дней с момента ее начала.
2.1.4. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности результата работ к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: акта выполненных работ (Приложение N 3), счета-фактуры, отчета об использовании переданных Заказчиком материалов (Приложение N 4).
2.1.5. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи школьной формы, передать школьную форму по акту выполненных работ (Приложение N 3), а также передать документы, указанные в п. 2.1.4 настоящего Договора.
2.1.5.1. В случае если у Заказчика имеются претензии к качеству результата работ, согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения выявленных недостатков.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Не позднее _____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить Подрядчику задание Заказчика.
2.2.2. Не позднее _____ дней с момента получения от Подрядчика эскизов школьной формы направить Подрядчику:
а) согласие с разработанными эскизами;
б) возражения по существу.
2.2.3. Не позднее _____ дней с момента получения от Подрядчика расчета требуемого количества материалов, необходимых для изготовления школьной формы, поставить Подрядчику своими силами материалы по адресу: _________________________ и передать по накладной ТОРГ-12 (Приложение N 5).
2.2.4. По получении от Подрядчика уведомления о готовности школьной формы к приему-передаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты.
2.2.5. Оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей, включая НДС - _____% <2>.
3.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в течение _____ (__________) банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов документов, предусмотренных п. 2.1.4 настоящего Договора.
3.3. Заказчик оплачивает работу Подрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ4.1. Классификация, виды и размеры, технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение, указания по эксплуатации установлены "Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия. ГОСТ 25295-2003" (введен Приказом Ростехрегулирования от 15.06.2005 N 154-ст).
4.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную школьную форму по акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от задания Заказчика и/или согласованного Сторонами эскиза, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику в течение _______________ начиная с даты, согласованной Сторонами для приема-передачи готовой продукции.
4.3. Приемка изготовленной школьной формы производится на складе Подрядчика по адресу: _________________________.
4.4. Требования Заказчика по качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную школьную форму, а именно ______ месяцев.
4.5. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет: _________________________ (Сторона, потребовавшая назначения экспертизы/Стороны поровну).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие школьной формы требованиям задания Заказчика и утвержденного Заказчиком эскиза. В случае изготовления некачественной школьной формы и/или не соответствующей указанным требованиям Заказчик вправе по своему выбору:
5.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в дополнительно согласованный Сторонами срок.
5.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездно выполнить работу заново.
5.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных документально подтвержденных убытков.
5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.2.1 - 2.2.4 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере _______________ за каждый день просрочки.
5.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.1.1 - 2.1.5 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 5.3 настоящего Договора.
6. ФОРС-МАЖОР6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, иные стихийные бедствия.
6.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок _______________ известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ7.1. Разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По письменному соглашению Сторон.
8.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _______________ до даты предполагаемого расторжения.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ9.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Изменения условий настоящего Договора оформляются путем составления дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.4. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей:
9.4.1. Техническое задание (Приложение N 1).
9.4.2. Акт приема-передачи материалов (Приложение N 2).
9.4.3. Акт выполненных работ (Приложение N 3).
9.4.4. Отчет об использовании материалов, предоставленных Заказчиком (Приложение N 4).
9.4.5. Накладная ТОРГ-12 на переданные Заказчиком материалы (Приложение N 5).
10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОДПИСИ СТОРОН:<1> В соответствии с ОК 005-93 школьная форма идентифицируется под кодовым обозначением 85 5000 "одежда форменная (кроме военной и милицейской)", относимая к классу "швейные изделия". При этом следует иметь в виду, что старшая школьная возрастная группа, согласно ГОСТ 17916-86 "Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды" и ГОСТ 17917-86 "Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды", ограничивается следующими размерами: девочки - рост 164 см; мальчики (ГОСТ 17917-86) - 170 см.
<2> В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации налогообложение по налоговой ставке в размере 10% производится при реализации швейных изделий младшей и старшей школьных возрастных групп, верхней одежды (в том числе плательной и костюмной группы), нательного белья, головных уборов.
Приложения к документу: Какие документы есть еще:
В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере ___% от общей стоимости работы по настоящему договору.
5.2. Если Исполнитель своевременно не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:
Договор на оказание услуг по изготовлению агитационной печатной продукцииВ случае выхода изготовленной продукции, отличной от утвержденных образцов, Исполнитель за свой счет производит тиражирование агитационных материалов не позднее чем в течение двух рабочих дней.
5.2. Если в процессе исполнения Договора стороны сочтут необходимым выработать иные основания и порядок изменения (расторжения) настоящего Договора, они сделают это в дополнительном соглашении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
Договор на оказание услуг по изготовлению печатей и штамповНе допускаются визуально различимые: выдавливание штемпельной краски за края печатных элементов, недопечатки и непропечатки, искажение элементов изображения на оттиске, а также смазывание и стирание.
2.10. После утверждения (согласования) макета переделка заказа, в случае допущения ошибок и неточностей по вине Заказчика, производится за счет Заказчика.
3.2. Заказчик производит оплату изготовленной Продукции по факту поставки не позднее 15 банковских дней после подписания сторонами приемо-сдаточной документации (накладной) и выставления Исполнителем акта оказанных услуг.
Договор на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукцииНаименование, стоимость, количество и иные условия заказа указываются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Cрок изготовления продукции 10 рабочих дней. если иное не указано в приложении.
2.1.4. Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ и услуг по настоящему договору третьи лица, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия (бездействие).
Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одеждыВ случае если заказчиком выступает уроженец, то к взаимоотношениям сторон помимо прочего используется Закон РФ от 07. Клиент дает Исполнителю нужный для пошива который был использован _____________ (показать кол-во, расцветка, цена и другие. Его работа по оформлению витрины нью-йоркского бутика — слишком внятный образчик формулирования.
Тогда, когда споры не урегулированы Гранями при помощи переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на обсуждение Арбитражного суда ____________________.
К примеру, различают между собой договор подряда на оказание услуг и договор подряда на изготовление. А так же ярким примером может быть и обычный нашему взору договор купли-продажи. Рассмотрим эти типы чуть ближе.
Предметом такого рода договора является та или иная услуга, оказываемая подрядчиком. Примером этой ситуации можно считать взаимную договоренность престарелой бабушки и женщины-сиделки, описанную на бумаге и заверенную личными подписями сторон.
Этот вид договора подряда так же имеет свою специфику.
Заказчик обязуется. 3.2. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере % цены выполнения работы. Если подрядчик своевременно не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы заказчик вправе по своему выбору: 3.4.
Исполнитель обязуется в срок _________ со дня заключения настоящего договора произвести пошив ______________ (указать наименование вещи), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.
1.2. Заказчик предоставляет Исполнителю необходимый для пошива материал _____________ (указать кол-во, цвет, стоимость и др. индивидуализирующие признаки).
2.1. Стоимость работ составляет ______ (__________) рублей, включая НДС в размере ____ (__________) рублей (либо НДС не облагается в связи с _______________).
— перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг (выполнении работ) в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
Панель ручного поиска договоровЗаказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению рекламных печатных материалов и оказать Заказчику услуги по их распространению.
1.2. Результатом работ по настоящему Договору является изготовленный в соответствии с заданием Заказчика и утвержденным им эскизом рекламный печатный материал в виде: ____________________ (например: плакат, брошюра, проспект, набор листовок).
Помогите составить договор оказание услуг (оптовый пошив одежды)?Так и сейчас, дайте взятку и вас не накажут, если откажутся то вас накажут. Все очень просто. Иногда прокатывало, когда частный портной давал показания, что пошил родственникам или безвозмездно, может и сейчас проканает.
Состава преступления тут явно нет, по моему это ст.14.1 КоАП Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) 1.
«Исполнитель» обязуется изготовить и передать Произведение в собственность «Заказчика» в течение _________ дней с даты подписания настоящего договора. Вместе с переходом права собственности на Произведение Заказчику», переходят следующие исключительные права:
1.3. «Заказчик» обязан принять Произведение и поручить «Исполнителю» размещать рекламу или производить комплекс рекламных услуг согласно нижеприведенному перечню в отношении Произведения в течении ___________ (год/месяц) и уплачивать за это «Исполнителю» вознаграждение в размере и сроки согласно настоящему договору.
Периодичность размещения рекламы или оказания комплекса рекламных услуг оговаривается Сторонами, но не может быть реже 1 раза в________ (месяц / неделю).
О разделе контракт оказания услуг, работ веб-сайт контракт-юрист.ру предоставляет возможность. Можно ли усн сделать, если в нем работает наемный рабочий? желаю открыть ип по организации грузоперевозок. Word 2007 36 кб) контракт об образовании на обучение по образовательным программкам исходного общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Какая система налогообложения здесь более эффективна. 
эталоны (модели) изготавливаемых изделий, альбомы, журнальчики с моделями изделий и т. контракт подряда, бытового, по пошиву одежки. Постановления пленума верховного суда рф n 6, пленума вас рф 8 от 01. контракт возмездного оказания услуг заключается на аудиторские. Найденые документы по теме контракт на пошив спецодежки эталон.
Занимается логистикой и перевозками грузов (не пассажиров), собственный и наемный траспорт (у фл). денекком оплаты считается денек зачисления валютных средств на расчётный счёт подрядчика. Собираюсь открыть ип, какую лучше избрать систему налогооблажения и какой код деятельности подходит при продаже воздушными шарами, композициями из воздушных шаров, свадебной атрибутики, и. Мне предложлибо работу основным бухгалтером в ооо, но у меня нет образования высшего и даже. Енвд если это будут реализации через веб магаз? Какую форму лучше избрать усн(6) либо усн на базе патента(6)?подскажите? Как я понимаю усн мне не подходит в этом случае? С начала сезона я старательно работаю и вывел оборот в старался не учесть одежку которая была, выводил в плюс своими силами. 
Регистрация ип делается только по месту. создание картин с внедрением янтаря, подходит ли под эти статьи усн-патент?
об оказания услуг по пошиву меховых изделий
Индивидуальный предприниматель Махнюков Олег Витальевич, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия 23 № 008133097 от 15.02.2010г. именуемый в дальнейшим Исполнитель и_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшим Заказчик заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по пошиву меховых изделий из натурального меха, полученного от Заказчика . Исполнитель обязуется также сдать результат готовых изделий - головные уборы из меха (далее - меховые изделия) в соответствии с заявкой, принятой от Заказчика . а Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить результат работ в соответствии с поданной заявкой и товарными накладными, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2 Исполнитель при выполнении работы использует собственные материалы, а именно: подкладочная ткань, нитки, пуговицы, другая фурнитура, необходимая для изготовления мехового изделия.
1.3 Модель, ассортимент, количество изделий, изготавливаемых ИсполнителемЗаказчику по настоящему договору Заказчик определяет самостоятельно и указывает в заявке.
1.4 Право собственности на меховые изделия и риск случайной гибели товара переходит к Заказчику в момент сдачи товара грузоперевозчику или Заказчику (Уполномоченному представителю Заказчика ) Исполнителем.
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 Уточнить и согласовать после получения заявки от Заказчика ассортимент, объёмы, сроки поставки заказа, цены на товар, способ доставки.
2.1.2 Поставить товар по цене, количеству, ассортименту, согласно принятой заявки.
2.1.3 Экономно расходовать материалы и вернуть излишки меха Заказчику из расчёта расходности на ед. продукции и произведенного количества меховых изделий
2.1.4 Организовать поставку товара Заказчику за свой счет.
2.2 Исполнитель имеет право:
2.2.1 Задерживать отправку товара до его полной оплаты Заказчиком.
2.3 Заказчик обязуется:
2.3.1 Предоставить заявку Исполнителю с указаниям всех параметров заказа.
2.3.2 Осуществить приемку и оприходавание поставляемых товаров по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).
2.4 Заказчик имеет право:
2.4.1 В случаи не соответствия принятой от Исполнителя продукции сделанному заказу требовать доукомплектовать или заменить товар в течении 5 дней с момента получения груза.
3. Стоимость работ и порядок оплаты
3.1 Цена за единицу мехового изделия устанавливается из расчета стоимости собственных материалов, затраченных Исполнителем на изготовление мехового изделия и стоимости работы.
3.2 В рамках настоящего договора Заказчик осуществляет предварительную оплату товара в размере 20% от общей стоимости товара в соответствии с заказом.
3.3 Оставшуюся сумму в размере 80% Заказчик оплачивает Исполнителю в течении 3 дней после извещения ИсполнителемЗаказчика о готовности осуществить отправку товара.
3.4 Исполнитель осуществляет передачу товара грузоперевозчику в течении 3 дней с момента получения всей суммы за поставляемый товар.
3.5 Заказчик осуществляет оплату товара путём зачисления денежных средств на расчётный счёт или внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя
3.6 При безналичном расчёте Заказчик обязуется выслать факсимильной связью копию платежного поручения о произведенном платеже с отметкой банка о списании суммы денежных средств с расчетного счета за партию товара.
4.Маркировка и упаковка товара
4.1 Товар должен быть упакован, тара должна соответствовать ГОСТам
4.2 Исполнитель обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.
5.Условия и порядок Доставки
5.1 Поставка товара по настоящему договору осуществляться путем передачи товара грузоперевозчику указанному в заявке или самому Заказчику (уполномоченному представителю Заказчика ).
5.2 Товар отгружается со склада силами и средствами Исполнителя в количестве, качестве и ассортименте в соответствии с заявкой.
5.3 Моментом исполнения обязанности Исполнителя по передачи товара Заказчику
считается дата сдачи товара грузоперевозчику или Заказчику . (уполномоченному представителю Заказчика ) указанная в транспортной накладной.
6. Ответственность сторон
6.1 За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующем законодательством.
6.2 В случае просрочки исполнения одной из сторон обязательства, предусмотренного договорам, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней ).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договорам, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договорам срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной третей действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие неопределенной силы или по вине другой стороны.
6.3 Исполнитель и Заказчик ни полностью, ни частично не вправе передать (уступить третьему лицу) свои обязательства по настоящему договору.
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательства по настоящему договору, если это неисполнения явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные документы РФ.
8. Разрешение споров
8.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с участием всех сторон по договору.
8.2 Стороны устанавливают, что все возможные разногласия по договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 5 рабочих дней с момента их возникновения.
8.3 В случаи невозможности урегулирования споры разрешаются в арбитражном суде.
9.Изменения и дополнения к настоящему договору
9.1 Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены по взаимному согласию всех участников договора с обязательным составлением дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
9.2 Стороны обязаны информировать друг друга в случае изменения юридического адреса и реквизитов в 5-и дневный срок. Сторона, которая не была своевременно уведомлена и причинила другой стороне ущерб по этой причине ответственности не несет.
10.Срок действия договора
10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует
11.1 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. по одному для каждой из сторон.
11.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда на основаниях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
12. Реквизиты сторон
на право заключить контракт на «Разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания для нужд МУ «Детская музыкальная школа» за счет средств местного бюджета 2011 года
В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской федерации № 140 от 06 марта 2008 года действие лицензии на осуществление аудиторской деятельности продлевается с 04 марта 2008 года на 5 лет.
1. Приложение к постановлению администрации Тюменской области от 25.10.2004 N 136-пк "Об утверждении областной целевой программы по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского
Осташковское районное производственное колхозно-совхозное управление создано в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О перестройке управления сельским хозяйством» № 267 от 22 марта 1962 г.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 4 (10) [Текст]: научно-аналитический журнал (издаётся с 2007 г.). Тюмень: «Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права» («ТГАМЭУП»), 2009.
