Категория: Бланки/Образцы
1.2. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.
1.3. Качество Товара должно соответствовать ____________________ (ГОСТу, ТУ, стандарту и т.п.).
1.4. Поставщик обязан ознакомить Заказчика, который самостоятельно осуществляет транспортировку приобретенного Товара, с правилами безопасности при его транспортировке.
1.5. Сроки (периоды) передачи (партий) Товара: _________________________.
1.6. Гарантийный срок на Товар - ______________________________.
1.7. Товар приобретается Заказчиком для предпринимательской деятельности.
1.8. Поставщик гарантирует:
- соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику;
- соблюдение требований нормативных правовых актов в отношении Товара, ввоз которого осуществляется на территорию Российской Федерации;
- надлежащее выполнение производственного контроля за качеством и безопасностью, соблюдением требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота Товара.
1.9. Одновременно с продажей Товара Поставщик оказывает Заказчику следующие услуги:
1.9.1. Консультирование по вопросам транспортировки, хранения, распаковки Товара.
1.9.2. Разгрузка Товара.
1.10. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора не включен в реестр недобросовестных поставщиков.
2. ЦЕНА И ОПЛАТА2.1. Цена Товара по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН3.1. В случае просрочки платежей более чем на _____ дней Заказчик уплачивает пеню в размере _____% от стоимости Товара за каждый день просрочки.
3.2. В случае уклонения Поставщика от фактической передачи Товара в установленный настоящим Договором срок он уплачивает Заказчику пеню в размере _____% от стоимости Товара за каждый день просрочки.
3.3. В случае нарушения Поставщиком условия о количестве и ассортименте Товара Поставщик обязан в течение _____ (__________) дней с момента нарушения условия передать необходимое количество Товара.
3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, его изменение или расторжение в одностороннем порядке виновная сторона, помимо выплаты предусмотренных штрафов, возмещает другой стороне причиненный ущерб в полном размере, в том числе упущенную выгоду. Разовая зачетная неустойка вычитается из суммы, подлежащей возмещению.
3.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность сторон определяется, соответственно, по действующему законодательству.
3.6. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента _________________________ (в случае перевозки Товара железнодорожным сообщением - с момента получения Поставщиком товарно-транспортной накладной; при отправке смешанным сообщением - при сдаче Товара на первый вид транспорта и получении первого транспортного документа).
Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА4.1. Договор считается исполненным после фактической передачи Товара Заказчику.
4.2. Передача производится в течение _____ дней после подписания Договора, но непременно после оплаты имущества Заказчиком.
5. ФОРС-МАЖОР5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.
5.3. Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена соглашением сторон. При недостижении согласия стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде г. ____________________ на территории Российской Федерации на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации (России).
6.4. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению параграф 3 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положение о закупках от "__"___________ ____ г. N _____, утвержденное _________________________, законы и иные правовые акты Российской Федерации. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ7.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и Приложения к нему.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон) и вступает в силу с момента его подписания.
9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
10. ПРИЛОЖЕНИЕ10.1. Спецификация (Приложение N 1).
В этом разделе нашего сайта вы можете заполнить и распечатать формы документов установленного образца: договор по восстановлению и заправке картриджей, договор поставки расходных материалов (картриджей оригинальных и совместимых, оргтехники, тонеров и т.д.). Всё, что вам нужно сделать - это ввести данные в необходимые поля для заполнения. Документы созданы в формате Word. их можно сохранить на жёсткий диск и отправить по электронной почте, а также просто распечатать на принтере, отпечатать печатью и подписать.
Договорное обслуживание офисной техники и её своевременная профилактика а так же заправка картриджей сделанная вовремя позволяют Вам существенно продлить срок службы аппаратов, снизить риск серьёзных поломок и уменьшить расходы на замену дорогостоящих деталей аппарата и на покупку новых картриджей.
Договор по восстановлению картриджей доставке расходных материалов Скачать (90.5Kb)
Договор на поставку товара Скачать (43.5Kb)
Программа USB device viewer. С помощью USB device viewer вы можете узнать серийный номер вашего принтера и скопировать его в буфер обмена. Это наиболее быстрый и надежный способ сообщить серийный номер оператору, исключающий ошибки. Скачать (163.31Kb)
г. Москва «__» _________ 201_ г.
Государственное унитарное предприятие Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГУП МО «НИиПИ градостроительства»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора С.Г. Елизарова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ «_____________» (______ «_________»). именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, по итогам __________на основании Протокола № _____ от ____________ г. заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора и срок поставки
1.1. Поставщик обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить поставку картриджей (далее – Товар) в соответствии с условиями Договора. Общее количество, ассортимент и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Общее количество, ассортимент и стоимость единицы Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Количество товара в сторону уменьшения или увеличения может быть изменено Заказчиком в период действия Договора в одностороннем порядке.
1.3. Поставка Товара осуществляется партиями в количестве и ассортименте, указанном в Заявке на поставку партии картриджей (далее – Заявка), оформленных Заказчиком и подписанных Сторонами, согласно Форме Заявки на поставку партии картриджей (Приложение № 2 к настоящему Договору) на основании Спецификации пор адресу местонахождения Заказчика: г. Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.3.
1.4. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
1.5. Поставка Товара осуществляется в сроки, предусмотренные в Заявках. Последняя партия Товара поставляется Поставщиком не позднее 31 декабря 2012 года.
2. Стоимость Товара и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость поставки Товара по настоящему Договору составляет _____________ (___________) рублей__ копеек, в том числе НДС 18% __________ (__________) рублей __ копеек и включает все затраты на поставку Товара, в том числе стоимость упаковки, маркировки, погрузочно-разгрузочных работ, стоимость страхования, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Стоимость поставки соответствующей партии Товара определяется Сторонами в Заявке и зависит от необходимого Заказчику ассортимента, количества Товара и стоимости за единицу Товара по соответствующей Заявке.
2.3. Оплата части Товара, поставленного Поставщиком по соответствующей Заявке, осуществляется Заказчиком на основании Акта сдачи-приемки в течение 180 (Ста восьмидесяти) банковских дней, со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки.
2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем безналичного расчета. В случае изменения своих реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленной Поставщиком части Товара по настоящему Договору считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем стоимость поставленной части Товара согласно Заявке, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 11. настоящего Договора.
2.6. На момент окончания срока действия Договора или на момент расторжения Договора количество и стоимость поставленного Товара по всем подписанным Сторонами Заявкам может быть меньше общего количества, предусмотренного Спецификацией (Приложение № 1) и общей стоимости, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.
3. Права и обязанности Сторон
3.1.Заказчик вправе:
3.1.1. Осуществлять контроль соответствия качества переданного Поставщиком Товара и своевременность выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.
3.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения настоящего Договора и документы, связанные с исполнением настоящего Договора.
3.1.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком требовать расторжения Договора и взыскания убытков в соответствие с законодательством РФ и Договором.
3.1.4. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
3.1.5. В любой момент расторгнуть Договор в одностороннем порядке, независимо от количества и общей стоимости поставленного Поставщиком Товара по настоящему Договору на момент расторжения Договора, отправив Поставщику уведомление о расторжении Договора.
3.1.6. Принять досрочно поставленный Поставщиком Товар по соответствующей Заявке.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1. По мере необходимости передавать Поставщику Заявки на поставку партий Товара, с указанием необходимого ассортимента, количества, стоимости и сроков поставки необходимого Товара.
3.2.2. Принять Товар, поставленный Поставщиков в соответствии с условиями настоящего Договора, в порядке, предусмотренным разделом 4. Договора и подписать товарную накладную и Акт сдачи-приемки.
3.2.3. Оплатить Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, в соответствии с разделом 2. настоящего Договора.
3.2.4. В случае досрочного расторжения договора в соответствии с п. 3.1.5 настоящего Договора Заказчик обязан произвести расчеты за поставленный товар в течение 3-х банковских дней с даты уведомления о расторжении Договора.
3.3.Поставщик обязан:
3.3.1. Передать Заказчику Товар в ассортименте, количестве, по цене и в срок, определенные Сторонами в Заявке на соответствующую партию Товара.
3.3.2. Поставить Товар по качеству, соответствующему установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Договора.
3.3.3. При передаче соответствующей партии Товара предоставить Заказчику товарную накладную и Акт сдачи-приемки, оформленный в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору, а также заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии сертификатов на каждое наименование поставляемого Товара.
3.3.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору и документы, связанные с выполнением обязательств Поставщика по настоящему Договору.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Требовать своевременной оплаты от Заказчика за поставленную на условиях настоящего Договора партию Товара в соответствии с разделом 2. настоящего Договора.
3.4.2. С письменного согласия Заказчика привлекать к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. Привлечение третьих лиц не влечет за собой изменение стоимости и количества Товаров по настоящему Договору.
4.Порядок приемки-передачи Товара
4.1. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки соответствующей партии Товара по Заявке. Товар поставляет в соответствии с требованиями разделов 5 и 6 настоящего Договора.
4.2. Прием Товара Заказчиком по качеству и количеству осуществляется в порядке, предусмотренном инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража от 15.06.1965 г. № П-6, от 25.04.1966 № П-7.
4.2. В момент поставки Товара по соответствующей Заявке Поставщик передает Заказчику вместе с поставленным Товаром документы, указанные в п. 3.3.3. Договора.
4.3. Уполномоченный представитель Заказчика в момент приемки Товара, поставленного Поставщиком по соответствующей Заявке, подписывает товарную накладную и один экземпляр передает уполномоченному представителю Поставщика.
4.4. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней при отсутствии претензий к Поставщику относительно комплектности, качества и количества поставленного по Заявке Товара, направляет в адрес Поставщика подписанный экземпляр Акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от подписания Акта сдачи – приемки с указанием причины отказа от подписания Акта сдачи-приемки и сроков для устранения замечаний. Мотивированный отказ может быть направлен Поставщику посредством любой связи (телефон, факс, почта и пр.) с последующим предоставлением оригинала.
4.6. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.7. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки.
4.8. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком и поставить Товар надлежащего качества.
4.9. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством РФ. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку Товара, являющемуся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Договора.
6. Характеристика поставляемого Товара.
6.1. Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, неперезаправленным, не содержать восстановленных элементов, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным.
6.2. Весь Товар должен быть сертифицирован и обеспечен гарантийными талонами сервисных центров производителя, ввезенным по официальным каналам поставок производителя.
6.5. Товар должен быть оригинального производства, в фирменной упаковке. Поставка совместимых и восстановленных и/или перезаправленных картриджей не допускается. Заказчик оставляет за собой право провести экспертизу расходных материалов на предмет их оригинальности. Выявление экспертизой неоригинальности расходных материалов по одному из предлагаемых к поставке товаров, влечет за собой возврат всей партии и является основанием для расторжения Договора в судебном порядке.
6.6. Номер партии на коробке и на картридже должен совпадать.
6.7. Картриджи одной модели должны поставляться под одним единым номером партии.
6.8. Корпус картриджа не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.
6.9. Гарантийные сроки сохранения работоспособности при хранении Продукции согласно требованиям производителя должны составлять не менее 1 года, либо до окончания тонера в картридже.
6.10. На корпусе картриджа обязательно наличие гарантийной пломбы и знака принадлежности фирмы поставщика.
6.11. В случае выхода из строя отдельных узлов и комплектующих поставленного Товара до истечения гарантийного срока при соблюдении Заказчиком правил ее эксплуатации, Поставщик обязан без дополнительной оплаты заменить пришедшие в негодность картриджи в течение 10 дней с даты получения от Заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным требованием.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Заказчик освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.2. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке товаров, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости товаров, подлежащих поставке в соответствующем периоде, за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке Товара, начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода, установленного в Заявке. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.3. В случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости поставленных некачественных товаров, определенной в Заявке согласно Спецификации поставляемых Товаров (Приложение 1 к настоящему Договору), за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара/приемки Заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества).
8. Порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.1.5. Договора
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении условий Договора Поставщиком.
8.2.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора.
8.2.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
8.2.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10. Срок действия настоящего Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2012 г. а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11. Прочие условия
11.1. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
11.2. Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Спецификация (Приложение № 1);
- Форма Заявки на поставку партии картриджей (Приложение № 2);
- Форма Акта сдачи-приемки (Приложение № 3).
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
____________ № _______________ «__»___________201__г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика – _______________________________________, действующий на основании ________________, с одной стороны, и представитель Заказчика – Генеральный директор ГУП МО «НИиПИ градостроительства» С.Г. Елизаров, действующий на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при совместном наименовании именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, что Поставщиком в соответствии с Договором на поставку картриджей от «____» _______________ 201__ года № ___________ поставлен, а Заказчиком принят Товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте, предусмотренном Заявкой на поставку партии картриджей от «___» _______________ 201__ года. Заказчик к Поставщику претензий по срокам поставки Товара не имеет.
Стоимость поставленного Товара по Заявке на поставку партии картриджей от «___» _______________ 201__ года составляет:
________________ (_____________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС по ставке 18% в сумме _________________ (_____________________________________) рублей ____ копеек.
Настоящий Акт является основанием для оплаты Заказчиком Товара, поставленного Поставщиком по Заявке на поставку партии картриджей от «___» _______________ 201__ года, на условиях Договора.
ГУП МО «НИиПИ градостроительства»
ГУП МО «НИиПИ градостроительства»
Связаться с нами:Адрес: г. Москва,ул. Гиляровского, д.47, стр.3
Телефон: (495) 681-88-18
Факс: (495)681-20-56
E-mail: info@niipi.ru
