Договор № на изготовление печатной продукции

на изготовление печатной продукции

г. Волгодонск « » 2013 г.

ООО «ТИПОГРАФИЯ СЕВЕНПРИНТ». именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Колесникова Дениса Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________, в лице директора_______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании _______________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика изготовить полиграфическую продукцию (далее по тексту - продукция) и передать ее Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях настоящего Договора.

1.3. Количество продукции, срок ее изготовления и передачи Заказчику, размеры и виды, а также иные требования, которым должна отвечать изготовленная продукция, определяются сторонами в Спецификации-заявке (далее по тексту - Спецификация) на изготовление печатной продукции, которая подписывается Сторонами или уполномоченными ими лицами и является Приложением к настоящему договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Предоставить информацию и оригинал-макеты необходимые для изготовления продукции в соответствии с техническими требованиями Исполнителя (Приложение №1) и в срок, обеспечивающий своевременное выполнение заказа. В случае нарушения Заказчиком срока предоставления оригинал-макета или его подписания, сроки изготовления продукции согласовываются сторонами дополнительно.

2.1.2. Оплатить изготовление продукции согласно п.3 настоящего договора.

2.1.3. Принять готовую продукцию от Исполнителя.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Приступить к работе в течение трех дней с момента внесения Заказчиком предоплаты согласно п. 3.2 настоящего договора.

2.2.2. Изготовить продукцию согласно утвержденной Спецификации и соответствующую подписанному оригинал-макету. Макет утвержденный Заказчиком имеет юридическую силу и является основанием для изготовления продукции.

2.2.3. Проинформировать Заказчика о готовности продукции.

2.2.4. Сдать готовую продукцию в срок согласованный с Заказчиком и указанный в Спецификации к настоящему договору.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость продукции устанавливается в российских рублях и указывается в соответствующих Спецификациях.

3.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости продукции, на основании выставленного счета.

3.3. Днем исполнения обязательств по оплате для Заказчика является день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Ответственность сторон

4.1. Исполнитель не несет ответственность за не корректно оформленный оригинал-макет предоставленный Заказчиком в печать.

4.2. Претензии Заказчика по качеству печатной продукции принимаются в течение 5 дней с момента приема-передачи продукции.

4.3. За задержку оплаты, после выставления счёта Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,01% от стоимости заказа, за каждый день просрочки.

4.4. За каждый день просрочки изготовления и передачи печатной продукции Заказчику, Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,01% от стоимости заказа.

4.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2014г.

5.2. Данный договор пролонгируется на очередной срок если ни одна из сторон не изъявила желание расторгнуть данный договор путем подписания соответствующего соглашения.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Все подписанные документы, переданные факсимильно или по электронной почте, являются действительными и имеют полную юридическую силу.

6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

6.1. Лица, уполномоченные на подписание Спецификаций и оригинал-макетов, в рамках настоящего договора, являются:

а) Со стороны Исполнителя:

Тел. 8-918-546-0009,8(8639) 26-24-01, 26-18-85 образец подписи: ______________________

Тел. 8-918-546-0009, 8(8639) 26-24-01, 26-18-85 образец подписи: ______________________

б) Со стороны Заказчика: __________________________________________________________________________

Тел.:____________________ образец подписи: ______________________

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Договор N Наизготовление полиграфической продукции г. Москва «____» _________ 2012. несет ответственности за недочеты печатнойпродукции. вызванные ошибками при подготовке. могут не соответствовать напечатанным напечатной машине. «Исполнитель» ИП.

ДОГОВОРНАИЗГОТОВЛЕНИЕПЕЧАТНОЙПРОДУКЦИИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Г. Москва / _________ / 200 г. ДОГОВОРА Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по изготовлениюпечатнойпродукции.

График работ, объем работ, стоимость к Договорунаизготовлениепечатнойпродукции № от " " 2015 г. между. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договоранаизготовлениепечатнойпродукции. 4. Настоящее Приложение составлено в.

Договор № П- об изготовлениипечатнойпродукции. Санкт-Петербург “” _________ 2013. ) Бланк-Заказ наизготовлениеПродукции в день оформления заказа. 2.3.2. Принимать в соответствии с настоящим ДоговоромизготовленнуюПродукцию. 2.3.3. Своевременно и.

Договор №_____________ наизготовление полиграфической продукции г. Москва «___» ________ 2013 года. производства печатнойпродукции Заказчика. I. Предмет Договора. 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению.

Образец документа

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется исполнить, а именно отпечатать журналы, технические характеристики которых приведены в спецификации издания в приложении N 1.

2. Обязательства сторон

2.1. Правомочия и обязательства Заказчика:

2.1.1. Предоставить Исполнителю диапозитивы, оригинал-макет и цветопробные оттиски обложки, необходимые для печати журналов, в сроки, содержащиеся в приложении N 2.

2.1.2. Оплатить печать очередного номера журнала согласно условиям настоящего договора.

2.1.3. По акту сдачи-приемки Заказчик обязан принять у Исполнителя отпечатанный номер журнала в течение трех дней с момента его уведомления о выполнении работ по настоящему договору.

2.1.4. Поставить в известность Исполнителя обо всех не зависящих от Заказчика обстоятельствах, влияющих на сроки выполнения изготовления журнала, в разумный срок, но не позднее _____ дней до начала печати очередного номера журнала.

2.1.5. В разумный срок представить Исполнителю изменения тиражей очередных номеров журналов, но не позднее чем за _____ дней до начала печати очередного номера журнала.

2.1.6. Организовать вывоз отпечатанного журнала в течение _____ дней после уведомления о готовности тиража.

2.2. Правомочия и обязательства Исполнителя:

2.2.1. Осуществить печать журналов в согласованные сторонами сроки, предусмотренные графиком работ (приложение N 2), а также необходимое качество печати.

2.2.2. Обеспечить проверку сдаваемых диапозитивов на соответствие требованиям технологии печати и техническим возможностям типографии.

2.2.3. Незамедлительно известить Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут повлиять на сроки печати очередного номера журнала.

2.2.4. Уведомить Заказчика о сроках готовности и вывоза очередного номера журнала.

2.2.5. При нарушении Заказчиком сроков передачи материалов, согласно п. 2.1.1, необходимых для выполнения работ, установленных в приложении N 2 настоящего договора, новый срок печати очередного номера журнала согласовывается с Исполнителем, исходя из его возможностей по выполнению договорных обязательств.

2.2.6. Осуществить рассылку бесплатных обязательных экземпляров журналов каждого наименования в количестве ________ экземпляров в Российскую книжную палату.

2.2.7. Исполнитель имеет право на соразмерное кратное отдаление срока печати в случае:

1) отсутствия предоплаты;

2) нарушения сроков предоставления материалов;

3) существенного увеличения тиража;

4) красочности и объема издания.

3. Цена работ. Порядок расчетов

3.1. Основная стоимость печати журналов приведена в приложении N 1 к настоящему договору.

3.2. Оплата производиться по счетам, выставляемым Исполнителем по техническим характеристикам журнала, указанным в гарантийном письме Заказчика.

3.3. Заказчик оплачивает счет в течение _______ банковских дней с момента его выставления переводом на расчетный счет Исполнителя.

Оплата производится безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя.

4. Приемка готовой продукции

4.1. Качество сдаваемого тиража очередного номера журнала должно соответствовать требованиям отраслевых стандартов ОСТ 29.90-83, ОСТ 29.33-98, ОСТ 45.18-86.

4.2. Качество, а также количество сдаваемого тиража журнала проверяется согласно Инструкции N П-7 от 25.04.66 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству".

4.3. Вывоз отпечатанного журнала осуществляется предоставленным Заказчиком транспортом.

4.4. Приемка сдаваемого журнала осуществляется на складе Исполнителя в присутствии представителей Заказчика и Исполнителя. При приемке соблюдаются следующие требования:

- при приемке по количеству и качеству: проверяется не менее ________ экземпляров от всего тиража. При обнаружении бракованных экземпляров весь тираж журнала возвращается на сортировку и повторный контроль. При отсутствии у Заказчика возможности произвести приемку Исполнитель после отгрузки тиража журнала претензии по качеству принимает только при наличии конкретных бракованных экземпляров журнала, которые должны быть заменены на качественные экземпляры. При невозможности замены возможен перерасчет стоимости печати очередного номера журнала.

4.5. Претензии по качеству рассматриваются и принимаются Исполнителем от Заказчика не позднее ________ месяцев со дня выпуска журнала (при условии надлежащего хранения тиража). Не принимаются Исполнителем претензии от отделений связи и экспедирующих организаций за недостачу в стандартных пачках.

5.1. Условия настоящего договора и приложения к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5.2. Исполнитель и Заказчик должны принимать все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Заказчик и Исполнитель освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7. Срок действия договора. Прочие условия

7.1. Данный договор приобретает юридическую силу с момента его подписания и действует до __________ г.

Сторона, изъявившая желание продлить настоящий договор, предоставляет за месяц до истечения срока его действия письменное предложение о продлении. В течение _________ со дня утверждения согласия о продлении настоящего договора Заказчиком составляется график работ (приложение N 2) на следующий год.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Одностороннее расторжение настоящего договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями условий настоящего договора для Заказчика являются:

1) несоблюдение условий п. 2.2.1;

2) несоответствие качества печати установленным требованиям стандартов (п. 4.1), а для Исполнителя - п. 2.1.2.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему договору, подписанные уполномоченными представителями сторон, являются неотъемлемой частью данного договора.

7.5. Приложения N 1 и N 2 также являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.1. В случае возникновения обстоятельств, делающих полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно:

2) стихийное бедствие,

4) военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, при этом ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, которая окажется не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Такое уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Договор заказа на изготовление печатной продукции

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется исполнить, а именно отпечатать журналы, технические характеристики которых приведены в спецификации издания в приложении N 1.

2.1. Правомочия и обязательства Заказчика:

2.1.1. Предоставить Исполнителю диапозитивы, оригинал-макет и цветопробные оттиски обложки, необходимые для печати журналов, в сроки, содержащиеся в приложении N 2.

2.1.2. Оплатить печать очередного номера журнала согласно условиям настоящего договора.

2.1.3. По акту сдачи-приемки Заказчик обязан принять у Исполнителя отпечатанный номер журнала в течение трех дней с момента его уведомления о выполнении работ по настоящему договору.

2.1.4. Поставить в известность Исполнителя обо всех не зависящих от Заказчика обстоятельствах, влияющих на сроки выполнения изготовления журнала, в разумный срок, но не позднее _____ дней до начала печати очередного номера журнала.

2.1.5. В разумный срок представить Исполнителю изменения тиражей очередных номеров журналов, но не позднее чем за _____ дней до начала печати очередного номера журнала.

2.1.6. Организовать вывоз отпечатанного журнала в течение _____ дней после уведомления о готовности тиража.

2.2. Правомочия и обязательства Исполнителя:

2.2.1. Осуществить печать журналов в согласованные сторонами сроки, предусмотренные графиком работ (приложение N 2), а также необходимое качество печати.

2.2.2. Обеспечить проверку сдаваемых диапозитивов на соответствие требованиям технологии печати и техническим возможностям типографии.

2.2.3. Незамедлительно известить Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут повлиять на сроки печати очередного номера журнала.

2.2.4. Уведомить Заказчика о сроках готовности и вывоза очередного номера журнала.

2.2.5. При нарушении Заказчиком сроков передачи материалов, согласно п. 2.1.1, необходимых для выполнения работ, установленных в приложении N 2 настоящего договора, новый срок печати очередного номера журнала согласовывается с Исполнителем, исходя из его возможностей по выполнению договорных обязательств.

2.2.6. Осуществить рассылку бесплатных обязательных экземпляров журналов каждого наименования в количестве ________ экземпляров в Российскую книжную палату.

2.2.7. Исполнитель имеет право на соразмерное кратное отдаление срока печати в случае:

1) отсутствия предоплаты;

2) нарушения сроков предоставления материалов;

3) существенного увеличения тиража;

4) красочности и объема издания.

3.1. Основная стоимость печати журналов приведена в приложении N 1 к настоящему договору.

3.2. Оплата производиться по счетам, выставляемым Исполнителем по техническим характеристикам журнала, указанным в гарантийном письме Заказчика.

3.3. Заказчик оплачивает счет в течение _______ банковских дней с момента его выставления переводом на расчетный счет Исполнителя.

Оплата производится безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя.

4.1. Качество сдаваемого тиража очередного номера журнала должно соответствовать требованиям отраслевых стандартов ОСТ 29.90-83, ОСТ 29.33-98, ОСТ 45.18-86.

4.2. Качество, а также количество сдаваемого тиража журнала проверяется согласно Инструкции N П-7 от 25.04.66 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству".

4.3. Вывоз отпечатанного журнала осуществляется предоставленным Заказчиком транспортом.

4.4. Приемка сдаваемого журнала осуществляется на складе Исполнителя в присутствии представителей Заказчика и Исполнителя. При приемке соблюдаются следующие требования:

- при приемке по количеству и качеству: проверяется не менее ________ экземпляров от всего тиража. При обнаружении бракованных экземпляров весь тираж журнала возвращается на сортировку и повторный контроль. При отсутствии у Заказчика возможности произвести приемку Исполнитель после отгрузки тиража журнала претензии по качеству принимает только при наличии конкретных бракованных экземпляров журнала, которые должны быть заменены на качественные экземпляры. При невозможности замены возможен перерасчет стоимости печати очередного номера журнала.

4.5. Претензии по качеству рассматриваются и принимаются Исполнителем от Заказчика не позднее ________ месяцев со дня выпуска журнала (при условии надлежащего хранения тиража). Не принимаются Исполнителем претензии от отделений связи и экспедирующих организаций за недостачу в стандартных пачках.

5.1. Условия настоящего договора и приложения к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5.2. Исполнитель и Заказчик должны принимать все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Заказчик и Исполнитель освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.1. Данный договор приобретает юридическую силу с момента его подписания и действует до __________ г.

Сторона, изъявившая желание продлить настоящий договор, предоставляет за месяц до истечения срока его действия письменное предложение о продлении. В течение _________ со дня утверждения согласия о продлении настоящего договора Заказчиком составляется график работ (приложение N 2) на следующий год.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Одностороннее расторжение настоящего договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями условий настоящего договора для Заказчика являются:

1) несоблюдение условий п. 2.2.1;

2) несоответствие качества печати установленным требованиям стандартов (п. 4.1), а для Исполнителя - п. 2.1.2.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему договору, подписанные уполномоченными представителями сторон, являются неотъемлемой частью данного договора.

7.5. Приложения N 1 и N 2 также являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.1. В случае возникновения обстоятельств, делающих полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно:

2) стихийное бедствие,

4) военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, при этом ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, которая окажется не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Такое уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

Договор на оказание полиграфических услуг

ДОГОВОР № ____
на оказание полиграфических услуг

г. Новокуйбышевск «____» _____________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Монополия », именуемое в дальнейшем «Исполнитель », в лице генерального директора Шалаевой Светланы Ивановны. действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________. именуем____ в дальнейшем «Заказчик », в лице _________________________________. действующе__ на основании _______________________________. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 Исполнитель обязуется выполнить согласно заявке «Заказчика» и передать, а «Заказчик» принять и оплатить на условиях, установленных настоящим Договором следующие работы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.2 Работы выполняются из материалов «Исполнителя», его силами и средствами.
1.3 Срок выполнения работ – ____ ( ____________ ) рабочих дней с момента поступления предоплаты на р/счет Исполнителя при условии предоставления всей необходимой информации по заказу «Исполнителю».
1.4 Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции несет «Исполнитель» до момента сдачи работ «Заказчику».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик» имеет право:
2.1.1. Требовать от «Исполнителя» надлежащего выполнения его обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.2. Изменить условия Договора в отношении результата работ до начала выполнения работ.
2.2. Обязанности «Заказчика»:
2.2.1. Предоставить «Исполнителю» информацию (образцы, файлы), необходимые для выполнения работ.
2.2.2. Произвести оплату в порядке и размере, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.3. Принять работу в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3. «Исполнитель» имеет право:
2.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания «Заказчика».
2.3.2. Требовать надлежащего исполнения «Заказчиком» его обязанностей по настоящему Договору.
2.4. Обязанности «Исполнителя»:
2.4.1. Выполнить работы качественно и в соответствии с предоставленной «Заказчиком» информацией (образцом).
2.4.2. Сдать «Заказчику» работы по акту выполненных работ.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

3.1 Сдача работы «Исполнителем» и приемка ее «Заказчиком» оформляется актом выполненных работ, который подписывается обеими сторонами.
3.2 «Заказчик» обязан осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом «Исполнителю».
3.3 «Исполнитель» самостоятельно и за свой счет устраняет недостатки, обнаруженные «Заказчиком» при приемке работ.
3.4 «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены «Исполнителем».
3.5 Право собственности на результат выполненных работ переходит к «Заказчику» с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Стоимость заказа определяется по согласованию сторон до начала выполнения работ и составляет _________ ( ___________________________________ ) рублей ____ копеек. НДС не предусмотрен (упрощенная система налогообложения, уведомление УФНС № 16 по Самарской области № 580 от 06.12.2007 года).
4.2. Порядок оплаты - безналичный расчет.
4.3. «Заказчик» вносит на расчетный счет «Исполнителя» _____ % стоимости заказа в качестве предоплаты.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами всех обязательств по договору.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий, стороны передают спор на рассмотрение арбитражного суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.