Категория: Бланки/Образцы
Договор отделки коттеджей
Договор подряда при проведении внутренней отделке коттеджей.
__ _________ __ года
Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Юридическое лицо» в лице Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и наименование Вашей организации или Ф.И.О. физического лица именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора.
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя подряд на ремонт загородного дома (коттеджа) по адресу: адрес, где будет происходить ремонт и отделка коттеджа далее по тексту - «Объект».
1.2 Подрядчик обязуется полностью завершить работы и сдать объект Заказчику __ _____ ____года.
1.3 Приложением №1 является смета на работы и черновой материал. (Смета должна содержать полный перечень планируемых работ по отделке коттеджа, расценки на работы и черновой материал. Образец сметы).
Приложением №2 является график производства работ и финансирования (календарный план проведения работ по внутренней отделке коттеджа и порядок оплаты за эти работы. Пример графика).
1.4 Платежи вносятся Заказчиком в рублях РФ и (как правило, в форме предоплаты перед началом каждого этапа работ и доплаты за каждый выполненный этап на момент подписания акта сдачи приёмки после каждого этапа).
Статья 2. Стоимость работ по договору.
2.1 Стоимость настоящего договора и расчетов по нему составляет 000000 (ноль) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % 00 рублей 00 копеек.
- стоимость строительных услуг 0000 рублей 00 копеек;
- стоимость чернового материала 0000 рублей 00 копеек;
2.2 Порядок расчётов по настоящему Договору определяется графиком производства работ (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью договора.
Если по желанию Заказчика в процессе ремонта в проект вносятся изменения и уточнения, влияющие на договорную цену, договорная цена определяется с учетом изменений и уточнений по дополнительному соглашению сторон.
2.3 Все изменения первоначальной договорной цены и сроков производства работ или одного из этих параметров оформляется дополнительным соглашением сторон в письменной форме. ( В процессе проведения внутренней отделки коттеджа всегда возникают неучтенные работы, которые необходимо оговаривать дополнительными соглашениями в посменной форме).
2.4 Исключением в увеличении стоимости, сроков работы или одного из этих параметров являются обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор статья 7).
Статья 3. Обязательства Подрядчика.
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной Статьей 2, обязуется:
3.1 Выполнить все ремонтные о отделочные работы в полном объеме в соответствии с техническим заданием и строительными нормами и правилами, обеспечив при этом соблюдение правил техники безопасности при проведении работ по отделке коттеджа.
3.2 Обеспечить содержание и уборку строительной площадки при проведении ремонтных и отделочных работ.
3.3 Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного ремонта и отделки коттеджа за пределы стройплощадки, принадлежащие ему строительный инструмент и оборудование.
3.4 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.
Статья 4. Обязательства Заказчика.
Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
4.1 Произвести оплату выполняемых Подрядчиком работ в размерах и в порядке, в соответствии с условиями статей 2 и 6 настоящего договора.
4.2 Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика при выполнении настоящего договора и не привлекать рабочих Подрядчика для выполнения каких-либо работ на стройплощадке вне рамок настоящего договора и во время его действия.
4.3 Принять, в соответствии с условиями настоящего договора, работы по внутренней отделке коттеджа, выполненные Подрядчиком.
4.4 Все оплаты по расходам электроэнергии берет на себя Заказчик.
4.5 Разрешение вопросов, связанных с разрешением на проведение работ по отделке коттеджа и влияющих на сроки и качество выполнения работ, в том числе вмешательство третьих лиц (жильцы дома, управляющие домом организации, и т.д.), берёт на себя Заказчик.
4.6 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
Статья 5. Сроки выполнения работ.
5.1 Работы по ремонту и отделке объекта должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме и сданы Заказчику в срок, указанный в статье 1 настоящего договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения общего срока строительства.
Статья 6. Платежи и расчеты.
6.1 Все фактические денежные расчеты между сторонами по настоящему договору производятся в рублях.
Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов (в т.ч. противоправные действия третьих лиц, препятствующие законной деятельности сторон; массовые беспорядки, блокада, военные действия, в том числе вмешательство третьих лиц (жильцы дома, управляющие домом организации, администрация посёлка, и т.д.) и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
Статья 8. Сдача и приемка выполненных работ.
8.1 Сдача Подрядчиком выполненных работ по отделке коттеджа производится совместно с приемкой их Заказчиком - в срок, сообщенный Подрядчиком Заказчику. Акты сдачи приемки подписываются в соответствии с Приложением №2.
Окончательная приемка завершенного ремонта на объекте осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания договора или дополнений к нему.
8.2 Окончательная приемка объекта производится в течение 3-5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.
8.3 В случае отказа подписания акта сдачи – приёмки Заказчик в 3 – х дней предоставляет письмо подрядчику с перечнем недостатков по настоящему договору.
8.4 До сдачи этапа работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения результата работ по ремонту и отделке коттеджа, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
8.5 Передача объекта от Подрядчика к Заказчику определяется моментом подписания сторонами окончательного Акта приемки Заказчиком законченного ремонта на объекте.
Статья 9. Гарантии.
9.1 Подрядчик гарантирует:
- соответствие качества и номенклатуры используемых материалов условиям договора;
- качество выполнения всех работ по ремонту и отделке коттеджа в соответствии с условиями настоящего договора и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке и в период гарантийной эксплуатации объекта;
9.2 Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается равным 12 месяцам с момента подписание сторонами окончательного акта приемки.
Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения объекта со стороны третьих лиц и повреждения объекта по вине Заказчика.
Статья 10. Имущественная ответственность сторон.
10.1 За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:
- за задержку платежа на срок свыше трех дней - пеню в размере 0.05 % от задерживаемой суммы оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % от задерживаемой суммы; - за задержку приемки работ, выполненных Подрядчиком, свыше трех дней со дня приемки, сообщенного Подрядчиком - пеню в размере 0.05 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости просроченных работ; - ответственность за перепланировку квартиры несет Заказчик.
10.2 При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику: - за задержку окончания ремонтных работ, которая привела к увеличению срока, по вине Подрядчика - пеню в размере 0.05 % от стоимости работ за каждый день задержки, но не 10 % от стоимости работ;
Статья 11. Особые условия.
11.1 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах - по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.2 Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении его предмета, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме до его заключения.
11.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждается сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
11.4 При выполнении настоящего договора, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
11.5 Ответственность за перепланировку квартиры (объекта) несёт Заказчик.
11.6 Смета подлежит пересчёту с учетом дизайн – проекта Заказчика. При этом единичные расценки, указанные в смете (приложение №1 к Договору), являются неизменными.
Статья 12. Прочие условия.
12.1 Стороны обязуются не разглашать третьим лицам содержание настоящего договора, приложений к нему, платежных и иных документов, оформленных в процессе его исполнения, и объявляют эту информацию коммерческой тайной.
12.2 При выявлении в процессе ремонта дефектов на Объекте, влекущих к увеличению чернового материала, составляется дополнительное соглашение между сторонами в письменной форме и обоснованием со стороны Исполнителя.
12.3 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до подписания сторонами окончательного Акта приемки выполненных работ или документа о расторжении договора.
12.4 В случае досрочного выполнения работ, окончательный расчёт производится на момент подписания акта сдачи – приёмки документа о расторжении договора.
Статья 13. Порядок разрешения споров
13.1 При возникновении разногласий в процессе производства работ, приёмки качества работ и оплаты работ, стороны обращаются в Арбитражный суд г. Москвы.
Подрядчик: ООО «Юридическое лицо»
Программа DefSmeta позволяет составить смету по готовым шаблонам просто введя параметры дома
Вы получите точную смету быстро и без ошибок.
Скачать демоверсию программы DefSmeta
КАК СОСТАВИТЬ СМЕТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ПРАКТИЧЕСКИ
Вы должны определить для себя основные параметры дома - размер строения, толщину стен, глубину фундамента, конфигурацию и тип кровли, подумать над планировкой и проёмами (окна, двери).
Открываете свойства необходимого раздела в базе расценок и вносите те параметры, которые он попросит для расчётов строительных объёмов, обычно от трёх до восьми простых параметров.
Те разделы, в свойства которых Вы ввели параметры, нужно добавить в смету. В смысле дать такую команду программе. Обычно это около пяти разделов.
Открываете смету и сморите результат. За чашкой кофе можно порассуждать на тему изменения толщины стен, углубления фундамента, изменения размеров дома или замены строительных материалов. А может финансирование позволяет и такой построить.
Если есть сомнения, вопросы, предложения - звоните или пишите.
телефон: 8 (383) 213-52-62, скайп: defsmeta, e-mail: info@defsmeta.com
Подробнее о программе
Скачать демоверсию программы
Снабжение объекта с программой DefSmeta
КУПИТЬ
Как правильно, быстро и точно определить стоимость ремонта квартиры.
Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta Скачать
В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.
Предлагаем вам свои услуги по разработке сметной документации на строительство: загородного дома, коттеджа, дачи.
По желанию Заказчика, строительные сметы для дома, коттеджа или дачи могут быть составлены с использованием таких нормативов как: ФЕР, ТЕР, ТСН, МТСН, по конкурентоспособным рыночным ценам.
Стоимость составления строительных смет в среднем составляет около 0,2% от стоимости в строительной смете. В своей ценовой политике мы ценим не только свой труд, но и стараемся пойти на встречу Заказчику. Оценив объем работы, возможно, мы сможем предложить нашим Заказчикам стоимость со скидкой. Об этом подробнее можно узнать в разделе «Цены» нашего сайта или по телефону у сотрудников.
Ознакомиться и скачать примеры составленных смет на строительство дома, коттеджа или дачи можно на странице сайта – Примеры работ .
Наши специалисты работают каждый день, несмотря на праздники и выходные дни. При необходимости мы можем обеспечить круглосуточное сопровождение составления сметной документации.
Если у вас возникли вопросы по стоимости, срокам составления смет или другие вопросы по сметной документации, вы можете задать их по телефону или электронным сообщением, а мы дадим вам подробные ответы.
Главные достоинства нашей компании!Заказав услуги по составлению смет в фирме «ФабулаСтрой», клиент останется доволен полученным результатом. Этого позволяют достичь наши отличительные преимущества:
Если вам необходима смета на ремонт коттеджа, сделайте заявку по телефону или на сайте компании «ФабулаСтрой». Наши сметчики в оптимальные сроки подготовят для вас необходимый документ по самой доступной стоимости, что поможет упростить и ускорить процесс строительства или ремонта вашего коттеджа. Задавайте свои вопросы нашим менеджерам и получите развернутые консультации!
Прайс-лист на составление смет на строительство коттеджа «под ключ»** - Цена сметы указана с учётом всех инженерных систем в коттедже.
При регулярном обращении за оказанием услуг по сметному делу в нашу компанию мы предоставляем нашим клиентам значительные скидки! А так же можем предложить специальные тарифы по сметному абонентскому обслуживанию! (смотри услуга сметное абонентское обслуживание)
Несколько слов о смете на строительствоСтроительство частного дома, коттеджа или дачи – это всегда приятные хлопоты. Но чтобы эти хлопоты не превратились в настоящий кошмар, необходимо учесть множество нюансов: от закупки материалов и их доставки до монтажа и проверки качества работ, а также многие другие факторы, не всегда сразу очевидные.
Прежде чем приступить к строительству, стоит профессионально составить смету. Таким образом, потратив немного времени сейчас, до начала строительства, вы сможете сэкономить не только время, но и нервы, и финансы. Дело в том, что в сметной документации будет учтен весь объем работ по строительству – объемы земляных работ, заливка фундамента, возведение стен, отделка, вывоз земли и строительного мусора и прочее. Будет указана стоимость и объемы строительных материалов, а также нормы расхода. Кроме того, будет учтена очередность поставки и трудоемкость (нормо-часы). То есть сметная документация переводит на «человеческий язык» для многих непонятный «шифр чертежей». Благодаря составленной нами сметной документации, вы сможете контролировать весь процесс – от начала выемки грунта до «запуска кота в дом».
И в заключение, смета – это такой же важный документ, как и договор. Если он подписан Заказчиком и Подрядчиком, то в случае возникновения спорных моментов может служить доказательством в суде.
Мы составляем сметную документацию на высоком профессиональном уровне. Мы всегда расскажем и покажем, на какие основные моменты в документации стоит обращать особое внимание. В итоге, вы сами станете профессионалом и сможете указать строителям на их недостатки, и вас не смогут обмануть.
Оставьте заявку
на разработку сметной
документации
или проверку сметы здесь!
Внутренняя отделка дома включает в себя такие позиции, как: оклейка или покраска стен; укладка напольного покрытия; установка натяжного потолка или его покраска; любые другие работы по отделке. Ремонтно-отделочные работы, как правило, проходят на финальном этапе строительства здания и имеют огромное количество нюансов. Для того чтобы правильно рассчитать свои затраты и понять, как проходит отделка, в первую очередь составляют смету сметы на внутреннюю отделку жилого дома на внутренние работы в здании. Как проходит составление сметы на отделку Если вы решили провести работы по внутренней отделке без сметы, у вас есть все шансы переплатить за услуги. Ведь сметная документация это особый вид документов, в которых рассчитывают стоимость каждой. Смета на внутреннюю отделку дома, наш сайт поможет вам быстро найти частного мастера или бригаду.
Отделка дома, как внутренняя, так и внешняя это достаточно трудоемкий процесс, который для людей без.
Смета внутренней отделки дома - Бытовой ремонт 1 - YouDo
Объект: Жилой отдельно стоящий дом. Адрес: Московская обл, Технические средства, используемые правового при экспертизе: Программное обеспечение. Для строительства каркасного дома нужно потратить много времени. Внутренняя отделка коттеджа наружная отделка коттедж. Во сколько обойдется отделк. Точная смета мы точно расчитаем смету указываем ее в договоре и не берем деньг. Подключенными коммуникациями кроме внутренней отделки дома. Составить или скачать сметы на внутреннюю отделку жилого дома готовую смету на ремонт квартир. Стоимость чистового ремонта 1 кв м нежилого помещения. Киевновбуд строительство домов в киеве строительство частного дом. Процесс отделки частного дома является не менее важным чем сам процесс строительств. Ванная и туалет помещение и сантехника наружная и внутренняя отделки дома обследование сметы разработка дизайна и строительного проект. Внутренняя отделка частного дома не обязательно должн. Сметы. Точно можно определить стоимость отделки только после того, как составлена смета. Элитная отделка домов и коттеджей, специалисты нашей компании могут составить индивидуальный дизайнерский проект и провести работы по элитной отделке домов и коттеджей. При этом мы тщательно следим за тем, чтобы проект воплощался в жизнь точно таким, каким его создал автор. Мы учитываем особенности насосного водоснабжения, котла, тепловых трасс и котельной. Учитывая их наличие, составляем наиболее оптимальный проект водоснабжения и отопления. Мы очень аккуратно и осторожно прокладываем ответчика электропроводку. Учитываем все электроприборы, находящиеся в доме, а также наличие стационарных потребителей электроэнергии. Производим расчет нагрузок. Мы тщательно рассчитываем мощность вентиляционных установок и.
Смета на внутреннюю отделку в столовой школы Смета на водопровод и канализацию Смета на демонтаж лифтов Смета на дымоудаление и противодымную защиту Смета на защиту деревянных конструкций Смета на изоляционные работы Смета на изоляцию трубопроводов Смета на кап. Ремонт детского отделения Смета на капитальный ремонт бывшего родильного отделения под детскую поликлинику Смета на капитальный ремонт вентиляции консультативно-диагностического центра Смета на капитальный ремонт вентиляции Смета на капитальный ремонт внутренней электропроводки Смета на капитальный ремонт гинекологического отделения Смета на капитальный ремонт детского отделения Смета на капитальный ремонт детского сада Смета на капитальный ремонт детской поликлиники Смета на капитальный ремонт здания учебного корпуса.
Точную стоимость работ можно определить только следующим образом:
Вы сообщаете размеры помещений и все виды работ, если у вас нет проекта. Если проект есть - мы считаем все сами. Если вы не готовы сейчас дать нам эти данные мы можем дать примерный расчет за 1м2
Если Вы сейчас не готовы дать нам данные для расчета точной сметы воспользуйтесь упрощенным расчетом стоимости ремонта коттеджа за 1м2
Косметический От 1500 руб. за м2Стоимость отделки нового коттеджа зависит от вида отделки и складывается из стоимости используемых материалов. Наши дизайнеры предложат различные варианты внутренней отделки коттеджа, строители – быстро и качественно построят, отделочники – со всей тщательностью создадут согласованный вариант внутренней отделки дома. Отделка домов и коттеджей по видам работ подразделяется на два вида:
Кроме того, внутренняя отделка коттеджей бывает:
• косметическая – она нужна, чтобы освежить интерьер и обновить некоторые элементы: стены, потолок, лестницу, пол, трубы и электропроводку. Такая отделка коттеджа внутри проста и экономична;
• комплексная – выполнить ее гораздо сложнее, это требует применения современных материалов и технологий, замены коммуникаций и перепланировки. Начинается комплексная отделка коттеджей под ключ с создания дизайн-проекта отделки дома;
• элитная отделка коттеджей - это высший пилотаж дизайнерского и строительного искусства. Подобная отделка коттеджей в городе Москва начинается с тотальной перепланировки и капитального ремонта стен – и заканчивается чистовой отделкой с применением ценных пород дерева, камня и других дорогостоящих отделочных материалов.
Элитная отделка коттеджей, как и любой другой вид отделки, включает в стоимость выезд специалиста и составление укрупненной предварительной сметы. Смета на отделку коттеджа никогда не превышается нами, а качество нашей работы вызывает у клиентов только положительную реакцию. Отделка коттеджей в нашей компании имеет цены, которые будут доступны большинству владельцев загородных домов. Звоните прямо сейчас и заказывайте услуги, среди которых есть отделка коттеджей и наши расценки вас приятно удивят! Не упускайте выгодное предложение!
Вопросы и ответы