Категория: Бланки/Образцы
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя разработку проекта и рабочей документации на строительство ___________ (наименование проектно-сметной документации) в __________ мощностью ____________.
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом договора в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным Заказчиком, ___________________ (содержание требований или наименование, номер, дата документа).
1.3. Срок начала работ по договору: __________. Срок сдачи работ по договору: проекта - "___"_________ ____ г. и рабочей документации - "___"________ ____ г.
1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
1.5. Приемка и оценка проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование или иного документа на проведение работы.
1.6. Использование проектно-сметной документации осуществляется Заказчиком путем:
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по выполнению проектно-сметной документации согласно настоящему договору составляет ____ (________) рублей, с учетом НДС в размере ____ (__________) рублей.
2.2. Оплата производится __________ (единовременно за законченную работу, поэтапно с авансовым платежом, на основе других принципов, согласно договоренности Заказчика и Подрядчика) путем перечисления суммы, указанной в п. 2.1, на расчетный счет Подрядчика в течение ______ банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
3.1.2. Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
3.1.3. Передать Заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.
3.1.4. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
3.1.5. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Уплатить Подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ (уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ);
3.2.2. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика;
3.2.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
3.2.4. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
3.2.5. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;
3.2.6. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определен _______ (наименование документа) от "___"_______ ____ г. N ____.
4.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.
4.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки проектно-сметной документации с приложением к нему:
- комплекта проектно-сметной документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями договора;
- копии протокола научно-технического совета Подрядчика с заключением о соответствии выполненной работы заданию на проектирование.
4.4. Заказчик в течение _____ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 4.3 настоящего договора, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки проектно-сметной документации или мотивированный отказ от приемки работ.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
4.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
4.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в ___-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в ___-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: за нарушение сроков, установленных п. 1.3 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме _____ (____________) руб. за каждый день просрочки; в случае возврата экспертным органам проектной документации на доработку Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ____% от стоимости проектных работ, а при повторном возврате - ____% от стоимости работ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. Срок действия договора:
- начало "___"__________ ____ г.;
- окончание "___"__________ ____ г.
Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель
г. ____________________ "___" ______________200__ г.
__________________________________________________________________,
(наименование организации заказчика)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________, действующего
на основании ____________________________________________,
(положения, устава)
с одной стороны, и ____________________________________________________,
(наименование организации подрядчика)
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________, действующего на
основании _______________________, с другой стороны, заключили
(положения, устава)
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ:
_______________________________________________________.
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе
содержатся в техническом задании на выполнение работ и являются частью настоящего
договора.
1.3. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным
планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
1.4. Источник финансирования работ: ________________________________.
2. Обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
выполнять работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными;
согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов);
передать Заказчику все исполненное по договору.
2.2. Подрядчик не вправе передавать исполненное по договору третьим лицам без согласия
Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных
договором;
оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях,
предусмотренных в договоре:
согласовывать с Подрядчиком результаты выполненных работ (этапов);
использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;
не передавать исполненное по договору третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем
данные без согласия Подрядчика.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет _____________________________.
(цифрами и прописью)
Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 20% стоимости работ, или
______________________________________ тыс. руб.
Общая стоимость работ по договору составляет ________________ тыс. руб.
(цифрами и прописью)
3.2. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в
размере _____________________ % от общей стоимости работ по договору, что составляет
___________________ тыс. руб. включая НДС.
3.3. Заказчик в течение 5 банковских дней по подписании настоящего договора перечисляет
Подрядчику в порядке предварительной оплаты сумму, определенную п. 3.2 настоящего
договора.
3.4. Заказчик обязуется оплатить принятые от Подрядчика по актам сдачи-приемки работы в
течение 5 банковских дней по их подписании.
3.5. Цена может быть рассчитана на основе действующих расценок и тарифов, а также на
договорной основе.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяются в соответствии с требованиями
технического задания.
4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на
отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определяется техническим заданием.
4.3. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с
приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием.
4.4. Заказчик обязуется принять работу в течение ______ дней со дня получения акта сдачи-
приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 4.2 настоящего договора, и направить
Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется
двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего
проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в
15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ.
В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность,
предусмотренные ст. 716 и 717 ГК РФ.
4.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения
одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты срок
окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.
5.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате работ
Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом Заказчик возмещает
убытки в размере фактически понесенных им затрат.
5.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4.4 настоящего
договора, он уплачивает Подрядчику за дни просрочки неустойку, определяемую в процентах от
уплаченной суммы. Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального
банка РФ на день исполнения денежного обязательства.
5.4. В таком же порядке Подрядчик возмещает Заказчику неустойку за несвоевременное
выполнение предусмотренных настоящим договором работ.
5.5. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Подрядчик обязан
безвозмездно их устранить.
5.6. За невьшолнение работ в установленный договором срок Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку, определенную в процентах от стоимости работ (с учетом НДС). Размер
процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день срока сдачи
работ.
5.7. Финансирование последующих этапов работ не производится, если Подрядчик не
отчитался за исполнение предыдущего этапа.
5,8. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-
мажор), стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской
Федерации.
5.9. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации в арбитражном суде, если до этого стороны не придут к взаимному
соглашению.
6. Дополнительные условия
6.1. При существенном возрастании стоимости работ, оказываемых Подрядчику третьими
лицами (субподрядчиками), которые нельзя было предусмотреть при заключении договора,
Подрядчик может при согласии Заказчика оплатить увеличение установленной цены договора.
6.2. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении
стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их
продолжение.
6.3. В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение договора заключают
дополнительные соглашения.
6.4. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению
работ, предусмотренных настоящим договором.
6.5. Заказчик имеет право использовать переданные ему Подрядчиком результаты работы, в
том числе способные к правовой охране, а Подрядчик вправе использовать полученные им
результаты работ для собственных нужд.
6.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по
правилам и в порядке действующего Гражданского кодекса Российской Федерации.
Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ – это соглашение, в силу которого подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ст.758 ГК РФ). В большинстве случаев капитальному строительству должно предшествовать проведение изыскательских и проектных работ.
Договор подряда на выполнение проектных изыскательских работ является:
1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения сторонами соглашения о его условиях;
3) взаимным – наличие субъективных прав иобязанностей у обеих сторон договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Предмет договора – проектные работы либо изыскательские работы, либо и проектные, и изыскательские работы. Проведение изыскательских и проектных работ является необходимой предпосылкой для осуществления капитального строительства.
Изыскательские работы направлены на получение материалов об условиях будущего строительства и условиях функционирования объекта, подлежащего строительству. Инженерные изыскания подразделяются на основные испециальные.
Проектные работы включают в себя подготовку проектной документации для строительства или реконструкции объекта капитального строительства, а также капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.
– подрядчик, который выступает соответственно в роли проектировщика или изыскателя, и заказчик. Проведение изыскательских и проектных работ требует наличия специальных познаний и навыков, поэтому на стороне подрядчика выступают, как правило, специализированные организации или граждане, обладающие соответствующей лицензией. Заказчиком может быть любое лицо.
1) выполнить работы в точном соответствии с заданием, иными исходными данными, договором и установленными нормативными требованиями;
2) согласовать готовую техническую документацию с заказчиком;
3) передать заказчику по акту сдачи-приемки готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.
1) оплатить работу, а также возместить подрядчику дополнительные расходы, которые вызваны изменением исходных данных вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
2) содействовать подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором.
47 Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нуждГосударственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд – соглашение, в силу которого подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие работы, связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера, и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (п. 2 ст. 763 ГК РФ).
Договор строительного подряда является:
1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения сторонами соглашения о его условиях;
3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Государственный контракт может заключаться в отношении двух видов подряда: строительного и подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
– результат деятельности подрядчика, имеющий конкретную овеществленную форму, а также проектные работы
Стороны договора – заказчики и исполнители. Заказчиками могут выступать любые физические и юридические лица, имеющие интерес в получении результатов новых исследований и разработок. Исполнителями могут быть все российские юридические и физические лица, имеющие профессиональные возможности для выполнения НИОКР. Творческий характер работы предопределяет то, что для заказчика имеет значение личность исполнителя, а именно его способность решить поставленную задачу.
Форма договора – письменная.
Права и обязанности исполнителя:
а) обязан выполнить договорную работу в соответствии с техническим заданием и передать ее результат заказчику в установленный срок;
б) обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки выполненной работы;
в) обязан согласовать с заказчиком использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;
г) вправе по истечении месяца со дня, когда результат работы должен быть передан заказчику, при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся исполнителю платежей, внести в депозит на имя заказчика.
Права и обязанности заказчика:
а) обязан принять результат выполненной работы;
б) обязан оплатить работы по установленной цене и в порядке, предусмотренном договором.
Договорное право (Резепова В.Е.) » Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работДоговор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ – это соглашение, в силу которого подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ст.758 ГК РФ). В большинстве случаев капитальному строительству должно предшествовать проведение изыскательских и проектных работ.
Договор подряда на выполнение проектных изыскательских работ является:Предмет договора – проектные работы либо изыскательские работы, либо и проектные, и изыскательские работы. Проведение изыскательских и проектных работ является необходимой предпосылкой для осуществления капитального строительства.
Изыскательские работы направлены на получение материалов об условиях будущего строительства и условиях функционирования объекта, подлежащего строительству. Инженерные изыскания подразделяются на основные испециальные.
Проектные работы включают в себя подготовку проектной документации для строительства или реконструкции объекта капитального строительства, а также капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.
Стороны договора – подрядчик, который выступает соответственно в роли проектировщика или изыскателя, и заказчик. Проведение изыскательских и проектных работ требует наличия специальных познаний и навыков, поэтому на стороне подрядчика выступают, как правило, специализированные организации или граждане, обладающие соответствующей лицензией. Заказчиком может быть любое лицо.
Форма договора – письменная.
Подрядчик обязан:По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. ГПХ: консенсуальный, возмездный, взаимный.
· заказчик граждане, ЮЛ, инвесторы
· подрядчик (проектировщик, изыскатель). ИП, строительные организации, имеющие лицензию соответствующую деятельность
· Предмет – сущ.условие, изготовление проектно-сметной документации и подготовка материалов, необходимых для правильного и экономически целесообразного решения основных вопросов проектирования, строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.
· Цена – сущ, условие, приобретает форму сметы, содержащую постатейный перечень затрат подрядчика на выполнение работ.
· срок – сущ.условие. В договоре стороны должны определить начальный и конечный сроки выполнения указанных работ. По согласованию м.б. предусмотрены промежуточные.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заключается в письменной форме.
· в любое время расторгнуть договор с возмещением подрядчику причиненных убытков, включая упущенную выгоду;
· в случае обнаружения недостатков потребовать безвозмездной переделки тех.документации и проведения необходимых изыскательских работ, а также возмещения причиненных убытков;
· использовать тех.документацию только на цели, указанные в договоре
· передать подрядчику задание на проектирование и составление тех.документации;
· оплатить работу подрядчика, возместить дополнительные расходы;
· не передавать тех.документацию третьим лицам, не разглашать данные без согласия подрядчика;
· оказывать содействие подрядчику;
· предоставить подрядчику необходимые исходные данные;
· предоставить подрядчику документы, удостоверяющие его права на отведенный под строительство земельный участок
· выполнить работы в точном соответствии с заданием;
· согласовать тех.документацию с заказчиком, гос.органами и ОМСУ;
· не передавать тех.документацию третьим лицам;
· обеспечить надлежащее качество тех.документации и выполнения изыскательских работ;
· сдать заказчику выполненную работу;
Ответственность подрядчика. несет ответственность за ненадлежащее составление тех.документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе тех.документации или данных изыскательских работ.
Ответственность заказчика. несет ответственность в полном объеме за нарушение условий договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд.
По гос.или мун.контракту на выполнение подрядных работ для гос. или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их гос. или мун. заказчику, а гос.или мун. заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
· заказчик – гос.органы, гос.внебюджетные фонды, а также бюджетные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета, ОМСУ и уполномоченные бюджетные учреждения.
· Подрядчик – ЮЛ, ФЛ.
Гос. или мун.контракт заключается на основе заказа на выполнение работ для государственных или муниципальных нужд, размещаемого путем проведения торгов. Для гос.или муниципального заказчика, разместившего заказ, заключение гос. или мун.контракта является обязательным, если иное не установлено законом. В случае, когда гос. или мун.контракт заключается по результатам торгов, контракт должен быть заключен не позднее 20 дней со дня проведения торгов.
По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования . а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее .
· исполнитель (НИИ, конструкторские, технологические организации и науч.центры)
· заказчик (ЮЛ, ФЛ, ОГВ и т.д.)
При выполнении ОКР исполнитель вправе самостоятельно привлекать к его исполнению третьих лиц. Научные исследования нтребуют, чтобы исполнитель проводил их лично. Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение НИР третьих лиц только с согласия заказчика.
o НИР - проведение научных изысканий,
o ОКР – разработка конструктивного решения изделия, создание образца изделия, воплощающего это решение, либо новых приемов, операций и методов работы, т.е. новой технологии.
Предмет обусловлен техническим заданием заказчика, которое, однако, нередко разрабатывается самим исполнителем как более сведущим в соответствующей области лицом.
· срок исполнения этих договоров
· уровень будущих исследований и разработок
· цена выполняемых работ
· порядок сдачи и приемки их результатов и расчетов за них.
Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов, если иное не предусмотрено договором
В связи с непредсказуемостью результатов НИР и ОКР риск случайной невозможности их исполнения возлагается на заказчика. Кроме того, если в ходе научно-исследовательских работ обнаружится невозможность достижения результатов по не зависящим от исполнителя обстоятельствам, на заказчика возлагается обязанность оплаты стоимости ранее произведенных работ в пределах соответствующей части их договорной цены.
При обнаружении после начала ОКР возникшей не по вине исполнителя невозможности или нецелесообразности продолжения работ заказчик также обязан оплатить понесенные исполнителем затраты.
Устанавливается ответственность исполнителя только за вину (отсутствие вины должен доказать исполнитель).
