Юридические услуги

Договор на поставку мебели

г. Москва «____» ________ 2013 г.

_______________________________именуемый в дальнейшем «заказчик», в лице ________________________________, действующей на основании Устава с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1 В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить [в случае, если предполагается сборка и установка мебели, то в данном пункте необходимо это указать ] Заказчику __________________ [указываетсятип мебели, например, офисная мебель, школьная мебель в соответствии с закупочной документацией ] (далее - Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2 Наименование, цена, комплектация и количество (объем) поставляемого по настоящему Договору Товара определяются Заказчиком в Спецификации на Товар, являющейся Приложением № 1 и неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Спецификация).

1.3 Требования, предъявляемые к Товару и срокам его поставки и состав отчетной документации определяются Заказчиком в Техническом задании на поставку Товара, являющемуся Приложением № 2 и неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Техническое задание).

1.4 Качество поставляемого Товара должно соответствовать Техническим регламентам, ГОСТам и ТУ на данный вид Товара и подтверждаться сертификатом (паспортом) качества, выданным заводом-изготовителем.

1.5 Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, копиями сертификатов, инструкциями (памятками) на русском языке и т.п.

1.6 Заказчик в случае передачи ему Товара ненадлежащего качества вправе по своему выбору потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить требование о:

- возмещении стоимости некачественного Товара;

- замене некачественного товара на аналогичный качественный;

- вывозе некачественного товара силами и за счет Поставщика;

1.7 Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения

1.8 Поставщик гарантирует качество Товара в течение _______________. [гарантийный срок как правило соответствует установленному заводом-изготовителем ] с момента его поставки Заказчику при условии соблюдения Заказчиком правил о порядке ухода, эксплуатации Товара. Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика и за его счет. Расходы по транспортировке Товара от места доставки и расходы, связанные с обратной доставкой отремонтированного Товара, несет Поставщик.

1.9 Данная гарантия не распространяется на повреждения Товара, вызванные ненадлежащим обращением.

1.10 Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара не может превышать - 7 дней с момента получения уведомления от Заказчика в письменной форме о недостатках Товара.

1.11 В случае устранения дефектов или замены некачественного Товара или его частей в период гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченное на это устранение.

2.1 Цена Договора составляет __________ руб.___ коп. (_______________) с учетом погрузки, хранения Товара, транспортных расходов, доставки, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей [в случае, если предполагается сборка мебели силами Поставщика, то в данном пункте это указывается ], в том числе НДС _______ руб.__ коп. (_____________).

2.2 Стоимость Товара согласно спецификации (Приложение № 1) остается фиксированной до окончания срока действия Договора и пересмотру не подлежит.

2.3 Оплата производится по безналичному расчету, платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение - 10 банковских дней с момента поставки Товара на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры и подписанной Заказчиком и Поставщиком или их уполномоченными представителями товарной накладной.

2.4 Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5 В случае поставки Товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект «Оплата Товара производится Заказчиком только после поставки, сборки и установки всех предметов мебели в соответствии со Спецификацией, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору».

Поставка Товара осуществляется в объеме согласно Приложению № 1 к Договору путем доставки [в случае, если предполагается сборка и установка мебели силами Поставщика, данный пункт дополняется словами «сборки и установки»] Товара Поставщиком в течение - 7 дней, после подписания Договора по адресу -

Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.

3.1 В случае поставки Товаров отдельными частями, входящими в комплект, Товар считается принятым только после поставки последней части, входящей в комплект. В случае, если предполагается сборка и установка мебели, то пункт следует изложить следующим образом: «Товар считается принятым Заказчиком только после поставки, сборки и установки всех предметов мебели в соответствии со Спецификацией, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору» ].

3.2 Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком по качеству, если в течение ______ [указывается согласованный Сторонами в установленном порядке срок ] со дня поставки Заказчик не заявит требований по качеству (претензии).

3.3 Право собственности на Товар, полученный на условиях Договора, переходит к Заказчику в момент подписания приемо-сдаточных документов (товарная накладная). Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи товара Заказчику по адресу поставки.

3.4 Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами или их уполномоченными представителями товарной накладной, на весь объем Товара.

4.1 Заказчик обязуется:

4.1.1 Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2 Выделить ответственное лицо для связи с Поставщиком.

4.1.3 Оплатить Товар в установленном Договором порядке, форме и размере.

4.2 Поставщик обязуется:

4.2.1 Поставить Товар в полном объеме течение - 7 рабочих дней с момента подписания Договора.

4.2.2 Осуществить погрузочно-разгрузочные работы, доставку [если предусмотрена также сборка и установка мебели, то пункт дополняется словами «сборку и установку» ] Товара за свой счет по адресу, указанному в пункте 3.1 Договора.

4.2.3 Передать Заказчику оригиналы приемо-сдаточных документов.

4.2.4 Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.5 Устранять недостатки Товара и некомплектность [если предполагается сборки и установка мебели силами Поставщика пункт дополняется словами «в том числе в результате некачественной сборки и установки Товара» ] в течение - 7 рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик

4.2.6 По требованию Заказчика заменить некачественный Товар [ в случае, если предполагается сборка и установка мебели за счет Поставщика, то пункт необходимо дополнительно словами «устранить нарушения, допущенные в результате некачественной сборки и установки Товара» ] на Товар, соответствующий по качественным условиям настоящего Договора, и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

5.1 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки помимо суммы выплаченных штрафных санкций, предусмотренных Договором.

5.2 При нарушении п. 3.1. настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере - 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора за каждый день просрочки.

5.3 При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере - 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

5.4 Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату Товара, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из – местного бюджета.

5.5 Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

6.2 В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде.

7ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему Договоруу, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).

7.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, пожары, землетрясения, диверсии, военные действия, блокады, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, решения органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе отсутствие финансирования, недофинансирование Заказчика, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, если стороны были не в состоянии предвидеть их и предотвратить.

7.3 Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.4 Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.5 Если указанные обстоятельства будут длиться более - 3-4 месяцев, то Договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде в форме дополнительного соглашения, скрепленного подписями и печатями Сторон.

8.2 При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3 О внесении изменений и дополнений к настоящему Договору Стороны уведомляют друг друга не позднее, чем за - 7 рабочих дней до внесения таких изменений.

8.4 При изменении наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны обязаны письменно в – 7- дн. срок с момента наступления таких изменений сообщить друг другу о произошедших изменениях. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

8.5 Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 7.5 настоящего Договора либо исключительно по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации.

9.1 Поставщик должен защитить Заказчика от материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на применение торговой марки, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

9.2 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.3 Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9.4 Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение № 1. Спецификация Товара -

- Приложение № 2. Техническое задание -

10.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до – 31.12.2013 г.

11ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Техническое задание на поставку ____________[указывается тип мебели ] мебели

Заказчик. [наименование заказчика ]

Сроки поставки. [в соответствии с сроками, указанными в договоре, в том числе сроки сборки и установки мебели, если данные операции выполняются за счет Поставщика ]

Условия поставки. [указывается за чей счет осуществляется поставка, сборка и установка мебели ]

Цена [в соответствии с условиями Договра ]

Комплектация и технические характеристики[указываются наименование мебели, цвет, материал, размеры, характеристики комплектующих, фурнитуры].

Другое[в случае, если предполагается сборка и установка мебели силами Поставщика, то в данном разделе может быть приведена схема расстановки мебели с учетом габаритов и функциональных особенностей помещения, в случае, если подобная схема содержится в закупочной документации]

Гарантия – _______________

Договор оказания услуг с физическим лицом на изготовление мебели образец

3.8. Гарантийный срок на мебель составляет 1 год. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации. 3.9. Претензии по качеству продукции принимаются в письменном виде и удовлетворяются в течение установленных сроков согласно ФЗ озпп ст.29 п.6. 4. Штрафные санкции 4.1. В случае нарушения сроков изготовления, доставки или монтажа (п. 3.4, п.3.5) «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 3 от цены изготовления, доставки или монтажа за каждый день задержки. 4.2. В случае одностороннего необоснованного расторжения договора договор оказания услуг с физическим лицом на изготовление мебели со стороны «Заказчика» последний обязуется возместить «Исполнителю» все понесенные в связи с выполнением данного договора затраты (ст. 32 «Закон о защите прав потребителей» 212-ФЗ.

Внимание! Изображение может не соответствовать размещеному материалу.

После окончания работы исполнитель обязан представить потребителю отчет об израсходовании материала и возвратить его остаток либо с согласия потребителя уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у исполнителя неиспользованного материала. Пунктом бытового обслуживания потребителю предоставлено право отказаться от исполнения договора о выполнении работы в договор оказания услуг с физическим лицом на изготовление мебели любое время до сдачи ему работы. В случае использования потребителем такого.

В нашей компании, при оформлении заказа в обязательном порядке заключается договор на изготовление мебели. Вне зависимости от того работаем мы с физическим или юридическим лицом. Зачем нужен договор на изготовление мебели? Наличие такого договора защищает интересы заказчика и исполнителя в случае неблагоприятного стечения обстоятельств. Мы всегда действуем в рамках «Закона о Защите Прав Потребителей» и.

Укажите телефон и время, когда вам удобно получить консультацию набирает сообщение. Ваша заявка отправлена. Юрист скоро свяжется с Вами.

На выдаваемом покупателям (клиентам) чеке могут содержаться и другие данные, предусмотренные техническими требованиями к контрольно-кассовой технике». В соответствии с Письмом Минфина РФ от года. «Кассовый чек, выданный при применении контрольно-кассовой техники, является документом, подтверждающим исполнение обязательств по договору купли-продажи (оказания услуги) между покупателем (клиентом) и соответствующим юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем и составляется в момент совершения операции, как того требует Федеральный закон от 21 ноября 19.

6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 от стоимости Изделия за каждый день просрочки. 7. Форс-мажор. 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о.

Договор на изготовление договор оказания услуг с физическим лицом на изготовление мебели (корпусной мебели, торгового оборудования) г._ 201_г. _ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице действующего на основании Устава, с одной стороны, и _ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора. 1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика. Образцы договоров об оказании услуг, выполнении работ. Образец договора на оказание услуг, образец договора на выполнение работ и оказание услуг, образец договора на выполнение работ по монтажу, образец договора на оказание гостиничных услуг, образец договора на оказание творческих услуг, образец договора на оказание услуг по организации культурно-массового мероприятия. Образец договора об оказании транспортных услуг, образец договора транспортной экспедиции, образец договора подряда на выполнение работ. Образец договора подряда на выполнение ремонтных работ, образец договора подряда на изготовление и выполнение работ. Образец договора подряда с физическим лицом, образец договора на оказание услуг стороной, применяющей УСН, образец договора на выполнение ремонтных работ, образец.

3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счет. 3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере _ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счет вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время. 3.10.

Купля-продажа, договоры купли-продажи товаров, имущества, оборудования, договор-счет купли-продажи. Договор розничной купли-продажи (между юридическими лицами) Договор розничной купли-продажи с отсрочкой платежа (между юридическими лицами) Договор купли-продажи товара на условиях предварительной оплаты. Договор купли-продажи товара в кредит, договор купли-продажи товара в рассрочку, договор купли-продажи товара в рассрочку с условием страхования товара. Договор купли-продажи товара, договор купли-продажи товара.

Агентский договор на покупку услуг от лица агента - Агентский договор на покупку товаров для Принципала. Бухгалтерский учет и налогообложение у Агента. На какие вопросы Вы найдете ответы в этой консультации:1. Схема взаимоотношений Агента с Принципалом и третьими лицами по поручению Принципала в ходе исполнения агентского договора.2. Особенности налогообложения Агента при работе по агентскому договору. 2.1. НДС у Агента. 2.2. Налог на прибыль у Агента.3.
Читать дальше.
Надзорной жалобы адвоката по уголовному делу умышленное убийство - Надзорная жалоба по уголовному делу. Услуги адвоката по. Жалобе по уголовному.
Читать дальше.
Уведомление об освобождении помещения которое в аренде по украине - Договор аренды нежилых помещений (юридические лица). Агентские договора уведомление об освобождении помещения которое в аренде по украине. Типовые договора. - недвижимость Киева, портал недвижимости.
Читать дальше.
Отказа в возбуждении уголовного дела за побои - Поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 49 УПК РФ один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый, может быть допущено судом в качестве защитника только наряду с адвокатом, принятие отказа от адвоката влечет за собой и прекращение участия в деле этого лица (за исключением производства у мирового судьи).
Читать дальше.